電線電纜安裝承攬合同（精選3篇）
電線電纜安裝承攬合同 篇1
定作人(委托方)：(以下簡稱甲方)_________
承攬人(施工方)：(以下簡稱乙方)_________
根據《_____》及相關法律法規規定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經充分協商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協議：
第一條：工程名稱
乙方承攬的中國聯通黎平縣水口鎮境內電線電纜安裝工程。
第二條：工程地點(貴州省黎平縣水口鎮紀信村到南江村境內)
第三條：工程價款及付款方法
甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方，支付方式為：現金。
第四條：工程期限
施工期限為20_________年10月3日開始至20_________年10月13日結束，施工期限為10個日。
第五條：工程質量標準
乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規定，同時也應符合甲方的要求。
第六條：承包形式及材料設備供應
乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。
第七條：甲方義務
1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。
2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。
3、施工前甲方應為乙方整理出現場，施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利
4、甲方負責監督乙方的施工進程。
5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。
6、按協議履行付款義務。
第八條：乙方義務
1、乙方進駐甲方工程工地后，應嚴格遵守甲方的規章制度，不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關_____，做好安全保障措施，如出現安全事故，由乙方全部負責。
4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工。竣工后，五天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條：違約責任
1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導致乙方工期延長，乙方不承擔責任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責賠償同種規格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的1‰、
3、乙方應按期完工，未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣：_________元整。
(大寫：貳萬元整)
第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。
第十二條：本合同未盡事宜，雙方協商解決，可簽訂補充協議。本合同履行期間雙方發生爭議，協商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方：(簽字并蓋章)______
乙方：(簽字并蓋章)______
___ 年 ___ 月 ___ 日
電線電纜安裝承攬合同 篇2
定作人(委托方)：________________(以下簡稱甲方)
承攬人(施工方)：________________(以下簡稱乙方)
根據《_____________》及相關法律法規規定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經充分協商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協議：
第一條：工程名稱
乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。
第二條：工程地點(________省________縣________鎮________村到________村境內)
第三條：工程價款及付款方法
甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方，支付方式為：現金。
第四條：工程期限
施工期限為________年________月________日開始至________年________月________日結束，施工期限為10個日。
第五條：工程質量標準
乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規定，同時也應符合甲方的要求。
第六條：承包形式及材料設備供應
乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。
第七條：甲方義務
1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。
2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。
3、施工前甲方應為乙方整理出現場，施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利
4、甲方負責監督乙方的施工進程。
5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。
6、按協議履行付款義務。
第八條：乙方義務
1、乙方進駐甲方工程工地后，應嚴格遵守甲方的'規章制度，不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關_____，做好安全保障措施，如出現安全事故，由乙方全部負責。
4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工。竣工后，五天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條：違約責任
1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導致乙方工期延長，乙方不承擔責任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責賠償同種規格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的________‰、
3、乙方應按期完工，未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣：_________________元整。(大寫：_________________元整)
第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。
第十二條：本合同未盡事宜，雙方協商解決，可簽訂補充協議。本合同履行期間雙方發生爭議，協商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方(簽字)：_________________ 乙方(簽字)：_________________
________年________月________日 ________年________月________日
電線電纜安裝承攬合同 篇3
賣方：
簽訂地點
買方：
簽訂時間：
根據《民法典》以及其他法律規定，本著互惠互利，平等自愿的原則，買賣雙方經過充分協商，就電纜采購項目達成以下協議：
一、合同授權以及執行：
買賣雙方保證有充分權利或授權簽署本合同，并保證本合同約定的條款嚴格有效履行。
二、為確保雙方順利履行協議
買方應保證將本次項目的所有所需電纜交付賣方生產并最終達成買賣協議，買方不受市場價格或者政策等非不可抗拒力影響再另選供貨廠家或未經雙方一致意見而單方面終止協議。
三、產品名稱、型號規格、數量，價格及主要條件
1、本合同基于現貨銅價為___萬元噸，總價為___人民幣：___萬元(￥以實際用量計算元)。
報價包含所需貨物價格及包裝費、保險費、貨物運輸費、稅率費等各項費用(但不包含貨物現場卸車費)。
賣方確保在批次訂單有效期內應保持合同貨物單價不變，即不因市場價格或政策性價格的調整而增減。
在買賣雙方具體簽訂批貨訂單時，基于以上銅價以及合同總價基礎上，按照合同當天現貨銅價每上漲或下浮___元，批次訂單合同總價即上漲或下浮___%。
注：(批次協議合同和批次供貨清單作為該合同的一部分，雙方簽字后具有同樣的約束力)
2、采購設備名稱、型號規格：
3、其他條件：受施工進度影響，上述型號將會分批次采購，賣方接賣方書面通知或補充協議后，雙方簽字確認有效的情況下，賣方再按訂單安排生產計劃。
4、協議簽訂后，買方應對所提供設備名稱、型號、數量負責，賣方將嚴格按照買方的要求生產供貨;當買方需要更改型號、規格、數量時，應在賣方排產前，及時書面告知賣方。
四、交貨時間、地點、運輸方式
1、交貨地點：買方指定地點(工程所在地，不含具體樓層等不易吊車起吊位臵)交貨時間：賣方收到買方預付款%起算，個工作日內;
2、運輸方式和責任：賣方負責運輸方案的編制并及時向最終用戶通報設備運輸情況，買方負責貨物的卸載以及相關費用。
五、質量標準
賣方提供的產品符合合同雙方約定標準(但不低于國家或行業標準)，賣方發貨時應提供有效的出廠檢驗報告和合格證明。
六、賣方工作范圍
賣方應負責本合同中規定貨物的設計、制造、出廠試驗、包裝、發運及交貨，對貨物的現場安裝及其質量檢查進行指導、協助現場試驗調試、試運行和驗收;對合同貨物提供自投運后12個月的質量保證期，在合同貨物的整個壽命周期提供必要的維修及服務。
1、包裝
2、合同貨物應有適合長途運輸及多次搬運的堅固包裝，并采取措施防止貨物受潮、生銹及震動等影響，以保證安全運抵安裝現場。
3、交貨及服務
4、交貨：賣方須按照本合同要求的交貨時間，將合同貨物安全、完好運達合同規定的交貨地點。
5、服務：在賣方接到最終用戶的.服務要求后，應在12小時內作出響應，24小時內按要求派人在指定地點提供服務。
七、檢驗標準、方法、地點及期限
貨物到達買方指定交貨地點后，買賣雙方應對貨物的數量及外觀質量第一條要求進行現場點驗，雙方代表簽署點驗記錄。
若因后期施工安裝造成的損失，由買方負責承擔。
八、本合同解除的條件
1、“不可抗力”因素導致不能履行合同時，應在15天以內書面形式向對方書面告知有關詳情，根據事件影響的時間將合同履行期限相應延長，并由雙方協商補救措施。
2、由于不可抗力而導致合同不能執行，則合同雙方均不需對未履行部份負違約責任。
3、任何一方違約行為導致本合同無法繼續履行，除承擔違約責任外，另一方有權解除該合同。
九、結算方式及期限
1買賣雙方根據實際到貨數量(允許電纜長度3‰誤差率)結算，具體以貨到現場數量為準。
2合同簽訂后買方向賣方支付合同總價的30%做為預付款，余款貨到現場3日內付清。
十、意外事故責任
在本合同履行過程中，合約雙方各自發生的一切安全事故，由合約雙方各自承擔由此產生的一切責任和費用。
十一、合同爭議的解決方式：
雙方協商解決，協商不成，依法向原告方所在地人民法院起訴。
十二、違約責任：
按《民法典》執行。
十三、約定事項：
本合同一式六份，買賣雙方各執叁份，本合同在買賣雙方代表簽字并加蓋公章后生效。
合同有效期：合同有關款項結清，或至本合同沒有任何糾紛為止。
賣方：