房屋地基及主體工程承攬建設合同（精選30篇）
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇1
甲方：_______
乙方：_______
甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法，且灰縫厚度不得超過。
墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米計284平方米。
2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇2
________________有限公司(甲方)
________________有限公司(乙方)
依照《________》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在________年________月________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________
代表：________________代表：________________
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇3
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：
一、工程內容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價： 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇4
發包單位： （以下簡稱甲方）
承攬單位： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程范圍和內容：
1、承包范圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面采用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網。
2、工程建筑面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據實結算）。
3、結構：輕型鋼結構屋蓋
4、層數、建筑高度：詳見施工圖紙
5、其他：土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理，預埋件由乙方提供并指導甲方埋放，埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。
第二條合同價款及調整
一、工程合同價款采用固定合同單價，單方造價為（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定合同總價為：2706982元（貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整）。
二、雙方約定合同價款的其他調整因素：
1、調整方式：
（1）遇業主方要求或設計規范要求比原業主方認可方案增加的工程內容。
（2）遇業主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。
（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。
（4）以上各項經業主或監理簽證后予以調整。
2、調整原則：
（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價執行。
（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
（4）增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款（補充協議或工程聯系單）。
第三條合同價款的支付與結算
一、工程款支付：
1、合同簽訂之日起3日內，甲方支付合同總價的30 %備料款，計人民幣￥812094.6元
2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內，甲方支付合同總價的30 %進度款，計人民幣￥812094.6元。
3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場后3日內，甲方支付合同總價的25 %進度款，計人民幣￥676745.5元。
4、乙方在鋼結構工程完工后50日內，甲方支付合同總價的10 %進度款，計人民幣￥270698.2元。
5、質保金為合同總價的5%在鋼結構單項工程竣工后滿1年內付清。
6、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體，在支付工程款時，如單體進度不同，則按單體進度及造價分棟支付，但支付比例不變。
7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告后3日內仍不支付的，乙方有權暫停施工，待甲方支付后恢復施工。停工期間損失由甲方承擔，工期順延。如在催告后28天內不支付的，則乙方有權解除合同，甲方賠償一切損失。
二、結算：
1、乙方應于工程竣工驗收合格后或視為合格后10日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，適用國家有關規定。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后10日內給予確認或提出修改意見。期限內不作確認或不提修改意見的，則視為確認該結算報告。
4、如結算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認即應按本條第一款關于工程款支付的約定時間支付工程款；如有增減時，則對增減部分進行決算。
5、追加工程款、費用、賠款，如已經甲方簽證確認的，則無需再次確認即應支付；尚未確認的；由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內確認或提出異議，否則視同認可。
6、甲方與乙方對工程款結算發生爭議時應協商解決；協商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。
三、其他事項：
1、本合同在支付工程預付款與進度款時開具稅務局統一收款收據，工程決算確定后開具發票(85%增值稅發票，15%當地勞務稅票)。
2、本合同材料采購、構件制作屬承攬合同中的制作部分，涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅，并由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發票。
3、本工程安裝部份款項為建筑業勞務價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業稅，并開具相應發票。
4、工程款支付方式：銀行匯票或轉帳支票，不得以任何形式的現金支付。
5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。
第四條工程期限
一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。
二、若按計劃工期，甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的，甲方應支付合同規定的第一筆工程進度款；甲方場地要推遲30天以上進場安裝的，甲方除支付工程進度款外并補償乙方的經濟損失，且乙方有權終止合同。
三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：
1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；
2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度時；
3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；
4、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；
5、因甲方或監理簽證不及時而影響下一道工序施工；
6、未按合同規定撥付工程預付款、進度款而影響施工；
7、人力不可抗拒的因素而延誤工期；
8、如基礎由甲方負責承擔，由于甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工，
及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應順延；
9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
四、乙方在以上情況發生后的5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到后應在5天內予以確認答復，逾期不予答復，乙方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
第五條施工準備
一、甲方：
1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現場。
2、年月日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內（以收簽最后一張圖紙為準）提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖（甲方供圖時）八份。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續、建筑規劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。甲方手續未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發出進場施工的書面通知。
二、乙方：
1、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
2、乙方在甲方許可的范圍內搭建臨時辦公、生活設施。
3、提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。
4、辦理施工安全手續、現場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續。
5、構件已制作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。
第六條雙方的職責
一、甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
（1）下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效；
（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；
（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；
（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
2、甲方先辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，保證乙方的進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，甲方相關手續尚未辦妥，一切責任由甲方承擔并賠償乙方相關經濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據。
二、乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。
（2）乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。
2、乙方根據圖紙合同的要求采購工程所需要的材料，并提供產品合格證。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。
4、乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。
施工中如發現設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。
甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。
經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的.監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。
六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門并通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準：合格。
二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規范、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發
現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工，檢驗不合格的，影
響施工的費用和損失由乙方承擔，檢驗合格的則由甲方承擔，并順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5 %，保修期為一年。
第十條工程驗收
一、基礎螺栓工程，若乙方施工的，則需經甲方及監理驗收通過后，乙方方可進入下道
工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質量由甲方負責。
二、中間驗收：鋼結構主構件安裝完畢，乙方自評符合設計質量要求后通知甲方組織中
間驗收。甲方在接通知后三日內組織驗收。驗收符合要求的，雙方簽字確認，驗收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內不組織驗收的，視為驗收合格，乙方有權進入下一道工序。
三、最終驗收：全部鋼結構工程完工后，甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料
之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理：
1、工程完工后7天內，若甲方尚未辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，則視為工程驗收達到合同要求，甲方應如期支付乙方所有工程款。
2、驗收合格后的，甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
3、經驗收認為基本符合合同要求，有個別一般性問題需要整改，可在竣工驗收證書上簽字確認合格，但需在驗收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢并經甲方確認，則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日。
4、驗收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應計入乙方的施工時間。
5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后14日內不組織驗收或組織驗收后7日內無書面修改意見的，則視為工程已經驗收合格，甲方應按合同約定支付工程尾款。
四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知后7天內予以回復，否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。
五、工程未經竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關質量及經濟損失等問題由甲方承擔責任。
第十一條獎勵和違約責任
一、獎勵
1、工程經驗收獲獎時，甲方一次性獎勵乙方 萬元。
2、工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。
二、乙方的違約責任
1、工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，并承擔其費用。
2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委托他人的設計不符合合同要求的，由設計人承擔設計責任。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規定賠償損失。
三、甲方的違約責任
1、未按合同約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。
2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的，工期相應順延，并賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。
3、甲方未及時向乙方發出指令、批準、或發出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。
4、工程驗收合格或視為合格后，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成可向原告所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執正本一份，副本份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗收符合要求，結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
簽訂地點：___________簽訂地點：___________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇5
浙江五洲工程項目管理有限公司 (甲方)
建德市龍源電力有限公司 (乙方)
依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托, 承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配
合線路驗收、接入系統及并網工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料， 應從國家定點廠家采購， 并符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20--版、預算管理制度及規定>執行。
2、工程預算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20--年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間, 甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
代表： 代表：
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇6
甲方;______乙方：______
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的裝飾件及安裝工程標的額約為：元。
第二條制作裝飾件規格、單價
序號裝飾件名稱規格數量單價合計
注：以上每平方米裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包范圍：裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式：包工包料;
5、工程造價：本工程總造價按乙方于年日上午參加組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于年日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的'原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：______乙方：______
簽約人：______簽約人：______
簽約地點：______簽約日期：______
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇7
甲方：
乙方：
簽約地點：
簽約日期：
一、總則
1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》，并經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關事宜達成協議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。
二、項目類型、費用構成
顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構成如下：
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元
小計：￥381304.00元，大寫：叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注：紅管為中國臺灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用
包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，發送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、布線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。
小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。
4、乙方報價應是招標文件所確定的招標范圍內的全部項目內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以后不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的具體工作。
（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
（2）顯示屏的現場安裝、調試。
（3）對甲方操作人員的培訓。
3、甲方承擔的具體工作。
（1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
（2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。
（3）負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。
（4）在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現場培訓。
四、項目維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起），質保期之后乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的`質保期執行供應商的相應規定。
2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、項目進度及驗收
1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2、顯示屏現場安裝、調試完畢后的三天內，甲方應對整個顯示屏項目進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規范，乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告，以保證項目整體的質量問題。
3、驗收合格后應填寫顯示屏采購及安裝項目驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、項目完工后，乙方需向甲方提供整個采購安裝項目的走線分布、框架結構等相關圖紙，供甲方備用存檔。
六、項目費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。
2、項目驗收合格后，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價余款10%作為質保金，在質保期到期后十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方：
乙方：
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇8
發包單位：______
承包單位：______
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準，并持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。
4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱：“金宇·時代奧城”地塊基礎土石方挖運工程
2、工程地點：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內容
施工圖所示范圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸及所需機械設施設備，地表清障，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。
注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期：20__;竣工日期：。合同工期總日歷天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費、管理費、行管罰款、保險費、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/;無淤泥其單價為：23.00元/。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：
1、土石方工程施工完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10，垂直面邊坡需用挖機夯實。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費交繳憑據及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金_________萬，合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。。
十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇9
甲方（發包方）：
乙方（承包方）：
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規和有關文件，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致簽定本合同。
一、工程名稱：整修堰塘工程
二、工程地點：___鎮___村
三、工程內容及規模：
四、工程承包范圍：
五、工程期限：
1、本合同工期為：20___年___月___日開工，至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況，工期順延。
（1）施工現場不符合安全施工；
（2）設計范圍內出現重大變動；
（3）人力自然災害而影響工程進度；
（4）甲方不能按合同規定支付工程款；
六、合同價款
工程總價：_______元
七、工程質量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現場實行安全文明標準化管理，確保安全施工無事故，若施工期間發生工傷及疾病事故，法律責任和費用由乙方負責，甲方不負責任何責任。
十、甲方義務
十一、乙方義務
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中，質量，進度，安全，服務等方面必須按約定執行，若一方違約賠償對方的一經濟損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現不可抗拒的'自然原因，由雙方另行協商。
本合同一式四份，雙方各執兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。
甲方簽字：_______乙方簽字：_______
20___年___月___日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇10
甲方：_________________(以下簡稱甲方)
乙方：_________________(以下簡稱乙方)
一、甲乙雙方本著優勢互補、相互協作、風險共擔、互惠互利的原則，就聯合投標承接執行。
二、甲方以的名義參加上述工程的投標，并負責上述工工程有關事宜，經協商一致，達成本協議，雙方共同遵守程投標文件的編制、審定和投遞，工程項目中標后，甲方負責同建設單位簽署施工合同，領導、組織、協調工程項目的全部實施，投標報價由甲乙雙方決策，乙方提供信息資料。
三、乙方負責承擔投標過程中的相關費用(包括公關、投標人員差旅費、購買資審和編標費用等)，項目中標與否，甲方不承擔任何責任及費用。
四、乙方負責辦理本標段招標文件中規定的'各類現金保證金和銀行保函。
五、工程中標后，乙方以甲方的身份參與施工，甲方暫定委派項目具體人數按實際需要確定，其它施工人員及施工機械、材料等由乙方負責安排，但必須滿足合同要求。
六、工程中標后，甲方按照工程實際結算造價收取乙方3%工程管理費用，收取方式按工程進度同步收取。甲方除收取工程管理費外，不得以任何理由挪用其它工程款，保證工程款到賬日3天內支付乙方。工程施工中的一切稅、費由乙方負責承擔，甲方直接從乙方工程款中代扣代繳。
七、乙方在施工過程中，必須按合同要求，安排符合資質的一流施工隊伍，以確保工程的順利進行。若因乙方的施工技術、施工力量、工程質量、安全及文明施工等達不到建設單位的要求，一切經濟損失由乙方承擔。
八、乙方在施工過程中所發生的物資采購、勞務分包、設備租賃等經濟合同均不得私自以項目部的名義進行洽談和簽署，否則由此所發生的經濟糾紛和經濟損失均由乙方承擔。
九、乙方必須對工程質量、安全施工、履約信譽負責，在履約期間，若因乙方原因造成工程質量安全、履約信譽等事故受到建設單位主管部門通報，除由此造成的經濟損失由乙方全部承擔外。
十、工程中標后，若由于單價偏低或乙方不能按要求交納履約保證金及履約保函擔保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能與業主簽訂施工合同，乙方應承擔一切經濟損失。
十一、雙方保證任何時候均不泄露聯營體秘密，相互承擔保密義務。
十二、工程中標后如有必要，雙方應本著友好協商的原則商定具體施工合作協議。
十三、本協議經雙方代表簽字蓋章后生效，工程招標完畢且甲方未中標或合同執行完畢自動失效。未盡事宜雙方友好協商解決。
甲方：_________________
代表：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇11
甲方：房地產有限責任公司
乙方：建材門窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范
第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇12
發包方：_____(以下簡稱“甲方”)與承包方：_____(以下簡稱“乙方”)為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。
第一章 合同背景
第一條施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。
第三章 施工內容
第五條該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛，建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：
(一)廳：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(二)房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(三)廚：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(四)衛：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價款
第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用
第八條該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十二條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收后發生損壞的，乙方應當賠償。第十六條甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂后，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40%的工程款;
(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
第二十條竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格后一年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第二十一條工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。
第七章 工程進度
第二十二條本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條 乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條 工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條 施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。
第二十八條 施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規定處理。
第二十九條乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。
第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的`損失。
乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。
第九章 驗收
第三十三條隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇13
發包方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方協商，乙方自愿承攬基工程，本工程是機械鉆孔灌注樁，為單包工程。為明確雙方責、權利，經協商簽訂本合同，雙方共同遵守執行。
一、甲方須做下列準備工作并承擔其費用
1、場地“三通一平”（水、電、路通，施工場地平整）。
2、提供紅線定位圖，基礎設計圖各一份。
3、提供排污地點。
4、施工“三大材”和用水、電費。
二、乙方承擔下列任務并負責其費用
1、施工中所有人工費、機械費、安全措施費。
2、鉆孔樁砼澆灌和鋼筋籠制作以設計標高為準。
3、按設計要求完成鉆孔、鋼筋籠、砼澆注工作，并符合設計要求。
4、乙方所制作的鉆孔樁需達到檢測合格，樁檢測不合格，由乙方承擔返工的一切人工及材料費用。
5、乙方負責施工過程中的各種檢測、檢驗、取樣、送樣和檢驗。收集完善工程資料。
三、雙方責、權、利
1、甲、乙雙方必須照圖施工，嚴格按照鉆孔樁施工規范施工，做到保質，萬無一失。
2、甲方應負責“三大材”檢測、試壓、樁身檢測費。
3、施工中因乙方原因，造成損失由乙方自理，甲方不承擔其費用。
四、鉆孔樁規格及費用支付方法
1、鉆孔樁規格為φ600mm，按90.00元/米包干價（包人工、包機械、包安全費、包進出場費）計算。所有樁按實際深度計算以甲、乙雙方現場簽證為準。
2、每月按完成工程量撥付50%工程進度款，完工后撥付至工程總價款的70%，余款待基礎竣工驗收后支付。
五、施工安全
乙方應具備工程施工的相關資質，施工應符合國家法定要求。
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責，由于乙方安全措施不力造成的事故及違反安全管理規定進行施工而造成的'安全事故，由乙方承擔因此而發生的費用及相關責任，甲方不承擔任何費用和責任。
六、本工程工期為30天，如果特殊情況（設計變更、工程量變化、停電、停水，下雨等情況）時，工期順延。
七、如在履約的過程中發生爭議，雙方協商解決，如協商無效時，按照相關法律法規向當地人民法院提起訴訟，費用由敗訴方承擔。
八、本合同壹式肆份，雙方各執貳分，本合同自簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
____年____月____日____年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇14
甲方：
乙方：
經雙方協商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責、權、利，根據《中華人民共和國民法典》，結合本工作實際情況，特簽訂如下協議，以資雙方共同遵守。
一、 承攬范圍及方式
1、承攬范圍： 珍珠泉花園裝飾 。
2、承攬方式：包工包輔料、包質量、包工期、包安全生產、文明施工。
二、 工期及進場時間
本工作自 20__年 5月10 日進場施工至承包工程內容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統一調度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節，甲方將給以一定的經濟處罰。
三、結算方式
1、按定額標準，以工日單價計算：
分項合格： / 元/工日
分項優良： / 元/工日
2、按施工圖上建筑面積單價結算：
一次通過驗收合格： 72 元/平方米按國家規定計算建筑面積，
3、其他計算方式：
4、定額外用工結算：
根據實際發生工作內容，由項目部核定簽發工日數，按技術工 160 元/工日;輔助工 110 元/工日。
四、承攬工作范圍
圖紙及其設計變更包括的所有內容。房子以內的不產生點工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其余機械及小型工具由乙方自備。
五、付款方式
1、自備一個月生活費，以后按施工現場施工生產人數，結合完成工作量，每人每月預付生活費 1000 元;
2、所包含工作量1#--6#結束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預留保修費，竣工后一年付清。
3、屬乙方施工人員所發生的涉外費用，按實際發生數由乙方承擔，在結算款中扣除;
4、其他付款方式：
六、雙方責任
(一)甲方
1、負責對業主、設計院、質監站及其他對外工作的聯系;
2、負責各工種之間的協調工作，并對工程質量、進度、安全生產、文明施工等進行監督、檢查、考核;
3、對乙方做好安全生產教育;
4、負責乙方施工人員食宿安排;
5、按預算用量做好材料、設備的供應;
6、根據本協議按時撥付月度生活費;
7、負責組織施工驗收、辦理工程結算;
8、甲方派現場代表 楊偉 同志，在施工中負責與乙方的協調工作，楊偉為技術負責。
(二)乙方
1、組織施工人員進場，施工人數、技術力量必須滿足工程進度、質量的要求，進場人員必須持有居民身份證、就業登記卡、就業證、暫住證(復印一份交甲方備案)，并報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。
2、必須服從甲方的整體安排和協調，服從甲方現場管理人員的統一管理。遵守法律、法規及規章制度，對違法亂紀者，甲方有權按照規定給予處罰，隨時向乙方提出清退。
3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場后再辦上崗證和操作證的，其費用由作業班組自理，甲方協調辦理)。
4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經甲方檢查后方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務。
5、負責雇工患病及意外事故處理費用及其他費用。
6、確保工程進度，保證工程質量，負責乙方原因造成的`一切經濟損失。
7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協調。
8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設備、工具用具以及工人需要的勞保用品。
9、乙方委派 方勝茹，梁建和 同志為現場代表，負責工程質量、進度等的協調安排及生活費的領取。
七、安全生產及保安規則：
1、乙方應加強對職工的安全生產教育，嚴格遵守執行安全生產六大紀律及甲方的安全生產有關規定，完善安全設施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權力完善安全生產工作。
2、甲方對乙方的生產工作實行不定期的檢查，凡發現違反安全生產規定、違章操作，盲目蠻干的，甲方將有權予以罰款，要求完善和規范。
3、根據誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產負完全責任。如發生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發生重大人員傷亡事故，乙方應及時通知甲方，由甲方協調呈報有關部門。
4、乙方應教育施工人員嚴守國家政策法規，遵守甲方規定的治安、市容的有關規定，遵守生活區的環境衛生，維護施工區域的正常秩序。
5、施工現場及宿舍區，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經發現甲方予以沒收，同時采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。
6、對打架、斗毆的有關人員，除處于必要的罰款外，責令其退出工地，情節嚴重的報告當地派出所，應有的處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定合同，誰在現場指揮、管理，如承包人不在現場管理或管理不善，甲方有權在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發放至作業人員。
八、材料及工具
1、按預算定額規定，乙方向甲方辦理領料手續，在施工過程中，乙方應妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節約材料，經項目部核定后，甲方給予必要的獎勵。
2、甲方提供的各種機械設備，乙方應派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。
3、甲方提供的各種小型工具，乙方應妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工后如數交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。
4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監督和指導，若發現浪費現象，視情節給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權利責令其班組清理后施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委托其他人清理，發生費用由責任班組承擔，為抓好質量、安全、文明衛生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。
九、其他
1、未盡事宜，在施工過程中協商決定。
2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。
甲方： 乙方：
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇15
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方平等協商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協議，具體事宜如下：
一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程
二、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發票)：叁拾伍萬元整(350000.00)
四、結算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現場后付30%預付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發票一次性付清。
五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。
六、工程責任：
1.施工過程中出現的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇16
甲方： (簽字)
乙方： (簽字)
根據《中華人民共和國建筑法》、《合同法》、《勞動法》、《建設工程施工合同》、及有關法規、行政法規，遵循平等自愿，公平和誠實，信用的原則，經雙方就建設施工之事協商一致，特簽訂此合同，望共同遵照執行。
一、工程名稱：名門尚居11#8#樓
二、工程概況：框剪結構
三、承攬方式：攬工不攬料
1.承攬范圍及內容圖紙所示前期主體所有一次結構模板安裝工程。
2.乙方承攬該主體一次結構工程模板施工，具體內容為圖紙所示主體一次結構的所有內容。
(1) 乙方在施工中所需機械工具，木工圓盤鋸、撬杠等均由甲方復制提供。手工電鋸，起釘錘等小機械由乙方承擔。(含電線)
(2) 木工上下料臺(搭拆由乙方負責)。
四、結算價格：
基礎地下室，按圖紙展模面積22/m2元。一層至十八層，按照圖紙展模面積22/m2元。
五、付款方式：
(1) 基礎地下室模板拆模完畢，驗收合格后付基材層80%。
(2) 一層至四層模板拆模完畢，驗收合格后付三層木板的80%。
(3) 四層至十八層木板拆模完畢，驗收合格后，每完成四層付三層90%，其中押一層。
(4) 待主體驗收合格，模板方木，拆模完成，按照甲方指定的地方堆放完成，付工程量的90%
(5) 剩余10%，待內、外粉刷結束后一次付清。
六、雙方責任：
A、甲 方 責 任：
1、 甲方全面負責對該工程主軸線定位、放線、標高操作，乙方安排人配合，并對質量控制檢查，驗收，報驗。
2、 甲方確保乙方在施工中的材料，機械設備及維修和小型工具及時供給，乙方施工中所用的材料進場由乙方負責卸車，裝車由甲方負責。
3、 甲方管理人員、電工、機械維修工、塔吊工應及時配合乙方施工，協調施工現場的一起有關工程事宜，為乙方創造良好的施工環境。
4、 甲方管理人員在施工中不允許故意刁難乙方。
B、乙 方 責 任：
1、 乙方必須在公司的領導下嚴格遵守公司的各種管理規定，做好合同范圍內的各項工作，嚴格按照甲方要求進行規范施工。工程質量達到甲方要求合格，爭取優質結構工程。
2、 施工人員定期組織學習新技術及規范標準，學習安全有關法律及各項規章制度，遵守工地各項規章制度。
3、 所需各種材料必須提前2天報送項目部，施工過程中不得浪費材料，嚴禁大材小用，做到工完場清。因乙方操作失誤，不聽甲方指揮造成材料浪費，由乙方按市場價格，雙倍賠償，并直接從工程款中扣除。
4、 乙方施工隊要配合技術人員配合甲方施工。保證工程順利施工，因乙方造成返工現象由己方負責所有損失。
1、 乙方應按時完成本合同所簽署的施工任務，保質保量保安全。質量合格工程，按圖施工，符合現行規范要求。
2、 安全方面，因乙方操作不當造成的安全問題由乙方承擔全部損失。
3、 進度按照就愛房指定進度要求，進行施工，每超過1天，罰款3000元。
4、 施工現場原材料堆放及清理、方木、模板清理均由己方負責。
七、文明施工
1、 實現施工現場文明、整潔、安全、杜絕野蠻施工，杜絕不文明語言和行為， 嚴懲破壞環境行為，嚴懲違章作業，達到文明施工保證措施。
2、 樹立良好管理形象，做到文明施工，創造良好是個環境，凡進入現場的施 工人員，必須嚴格遵守甲方紀律及各項規章制度。
3、 施工人員進入施工現場加強道德教育，樹立文明施工思想，使人人遵守職 業道德，遵守建設程序，說實話，辦實事，不弄虛作假。
4、 施工人員聽從甲方正確布置和安排，遵守項目部的各項制度，推行先進技 術，科學管理，有計劃，有步驟，杜絕盲目性，隨意性。
5、 在工地不得辱罵，毆打技術管理人員。不得在施工現場隨意大小便。發現辱罵毆打技術管理人員，一切后果由乙方承擔。
6、 在工地不得出現打架斗毆，如出現打架斗毆將對該人每人每次罰款3000元，由該攬包人承擔，如后果嚴重，該該人應承擔一切法律及刑事責任。
本合同一式兩份，雙方各執一份，起律作用，未盡事宜，按《勞動法》、《合同法》協商解決，雙方簽字之日生效.
甲 方： (簽 字) 乙 方： (簽 字)
身份證： 身份證：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇17
定作方：____有限公司，法定代表人：___營業地址：____3號。
承攬方：___，男，漢族，_________年_________月_________日生，住址：___。電話：_______。
簽訂地：__市__鎮
簽訂時間：______
一、項目名稱
任務量、酬金、完成期限、備注項目名稱：___公司位于___3號廠區內的包括但不限于新建飯堂、廠區墻面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。
合同價金：_________00元整(大寫：貳拾?f圓)，不含稅，此價格為包干價。
完成期限：要求20_________年_________月_________日完工
二、項目的內容及質量技術要求
按標準和定作人的現場要求。
三、驗收標準、方法和期限
墻身主體牢固、安全，墻面不能開裂、脫落，其它各項滿足標準。具體以雙方另行協商為準。
四、結算方式及期限
合同簽訂三日內支付總價金的20%;工程完工并驗收后支付剩余款項。
五、質保及違約責任
主體工程質保壹年，從驗收通過后起算。
一方有違反本合同約定的，向守約方支付違約金。
六、解決合同糾紛的方式
雙方遇爭議盡量友好協商解決，協商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。
七、雙方協商的其它條款
本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
定作方：______承攬方：______
代表人：______
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇18
_______________(甲方)
_______________(乙方)
依照《_____》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計
2、設備購置
3、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配
合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：_______________元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%
(計_______________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)
代表：_______________代表：_______________
_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇19
甲方：
乙方：
根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協議，以資信守。
一、工程地點：
迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區土方挖運。
二、承包范圍及內容：場區土方挖運。
三、承包方式：
挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)
四、工程承包價格及計算方式
按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質量要求：
按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。
六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款20xx年7月末支付。
七、施工工期
八、甲方責任
負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。
2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。
3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關于安全、環保交底的'內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔，并對發包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時采用法律訴訟解決
十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字后生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇20
建設單位：
(以下簡稱甲方)
施工單位： 博樂市銀河不銹鋼制作中心 (以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：總則
一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點： 精河縣和平小區
三、工程范圍：本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，(詳見附表)。
四、工程造價(包含安裝)，本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元(壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ) 。
第二條：工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現場，運輸自 20--年8月 19日至 20-- 年 8 月 28 日;安裝時間十日，從 20-- 年 8月 29 日于 20-- 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;
第三條：工程款結算
3.1、以實際面積及變更進行結算;
3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價總數元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現場后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
第四條：完工驗收，結算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。
4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。
第五條：獎勵，懲罰與仲裁
5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決如雙方協商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。
第六條：合同份數及有效期
一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。
第七條：其他約定
7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關的資料。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法人代表(簽章)： 法人代表(簽章)：
年 月 日 年 月 日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇21
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托, 承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配
合線路驗收、接入系統及并網工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料， 應從國家定點廠家采購， 并符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等) ，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間, 甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方： (蓋章)
乙方： (蓋章)
代表：
代表：
年月日：
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇22
發包方(以下簡稱甲方)：鎮江市……
施工方(以下簡稱乙方)：淮安市……公司
甲方將自有門面房拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。依照《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，明確雙方的權利和義務，經共同協商，一致同意簽訂本合同。
一、施工內容及工程量
1、施工內容：分為A、B、C三段工程，將上述三區段建筑物拆除，并將渣土清運。
2、拆除標準：所定范圍內建筑物房屋拆除及原地面磁磚、渣土清運至室內地平。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式
1、工程價款
(1)防護鋼架：長100米×高4米×63元=25200元，由甲方承擔;
(2)垃圾清運：根據房屋拆除面積2614平方米×50元/平方米=130700元，由甲方承擔;
(3)廢物利用費：按照甲方指定各區段工程工期長短，乙方按照不同標準計算廢物利用費支付給甲方。具體如下：如果甲方安排20天工期，按12元/平方米;如果工期15天，按8元/平方米;如果工期5天，則按5元/平方米。
2、結算方式
(1)保證金：乙方須在正式開工前向甲方交納一次性安全保證金和房款計人民幣10萬元。如乙方在舊房拆除過程忽視安全管理，違反安全責任，違章指揮、冒險作業、野蠻拆除，不服從甲方安全監督管理和相關職能部門的監督檢查，甲方有權處置該保證金，直至扣完，并追究乙方其他法律責任。
(2)工程結束并經甲方驗收合格后，進行結算，甲方一次性付清工程款。
三、施工日期
1、A、B、C各區段開工和竣工日期以甲方另行書面通知乙方為準。
2、因不可抗力或其他因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方權利和義務
甲方：
1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定工作人員監督乙方施工全過程。
乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全、環保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業，注意環保要求：控制噪聲，避免不安全因素發生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。
6、乙方必須嚴格按照甲方要求進行施工，服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。在拆除過程中，確保與被拆建筑體相連建筑物的結構安全，否則，由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
8、若發生重大事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方。同時按政府的有關要求處理。
9、乙方指定為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜，負責協調施工中有關事宜并向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任
1、違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。
乙方如未能按照甲方指定工期清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾30元人民幣承擔違約金，最高不超過合同價。
2、合同執行中發生糾紛，雙方應做好協商解決，協商解決不成的，可向鎮江仲裁委員會申請仲裁。
六、其他
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意并簽訂補充協議。
2、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
3、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同簽訂日期：年月日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇23
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：
第一條項目名稱：車間排風工程
第二條施工地點：
第三條合同范圍：風機安裝；風機線路敷設；風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算：（略）
詳情可參考公司網站信息，或來電咨詢。
第五條合同總價款：元；人民幣大寫：元。
第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，并派員現場進行協調幫助。
第七條驗收標準和方法：
(一)按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應在次日內對產品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的相關費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數）
第九條付款方式：合同一經簽訂，甲方即應付合同總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場后，甲方再付合同總價款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責任：
(一)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任：
(一)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的.損失。
(二)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
簽約日期:簽約日期:
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇24
建設單位：_________(以下簡稱發包方)
施工單位：_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)
第六條：工程質量標準
第七條：承包形式及材料設備供應
第八條：發包方義務：
1、開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)
2、按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。
4、按協議負責按期撥款。
5、____________________
第九條：承包方義務
乙方負責：
1、按協議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4、竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。
第十條：違約責任及獎勵條款
第十一條：其他協助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發包方：(蓋章)承包方：(蓋章)
法定代表人：_____法定代表人：______
地址：________地址：_________
開戶銀行：______開戶銀行：_______
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇25
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規，本著誠信原則，就甲方改造工程事宜協商一致，簽訂本合同。
1、 設計依據、范圍及相關技術要求。
根據甲方提供的數據，本污水改造工程設計參數為：
處理水量：QMAX：1500m3/d。
2、乙方負責的工程項目范圍：
2.1.乙方負責污水處理MQIC反應器總體工程的工藝與土建設計、附件一所列設備采購與制作、安裝與污水處理厭氧反應器調試(含顆粒污泥采購費用)，最終達到本合同出水水質要求。
2.2.乙方向甲方提供附件二設備、儀表采購的具體參數、品牌，由甲方自行采購。
3、甲方負責的工程項目：
3.1 甲方負責本項目的土建施工以及附件二的設備及配套設施的采購和安裝;
4、工程進度
4.1、本合同簽定生效后3日內,甲方向乙方提供設計所需的現場地質勘探報告，明確工程用地情況，污水來水方式、標高、位置、排水去向，并對所提資料負責。
4.2、乙方收到設計資料后，并由雙方確認工程平面布置圖后，7日內提供給甲方所有土建施工圖紙，由甲方負責土建施工，土建工期為15天。
4.3、土建施工完成后，甲方提前3天通知乙方，乙方接到通知后7天內將主體設備物資(見第六條第二款)運到施工現場，甲方簽字確認。
4.4、乙方在主體設備物資運到現場驗收確認后，50天內完成罐體制作以及內部設備等附件一所列設備的安裝工程，甲方簽字確認。
4.5、乙方在具備調試條件(工程施工完畢并驗收合格，水質符合合同要求，污水站人員儀器藥品配備齊全)，接到甲方通知后3天內，開始顆粒污泥接種及厭氧調試，調試期為60天，達到合同規定的出水標準。
4.6、出水達標穩定運行三個月后，乙方書面申請甲方驗收，甲方接到申請后組織驗收。若無雙方確認的理由，15個工作日內不驗收則視為通過驗收。
4.7、工程期間如遇連續停水、停電;甲方工程款未及時到位;其他人力不可抗拒因素等情況工期順延。
5、雙方協作內容
5.1、甲方工作內容：
5.1.1、合同簽訂后，甲方3日內提供4.1條提的條件。
5.1.2、甲方施工前提供場地的"三通一平"，免費提供施工用水用電。
5.1.3、調試時甲方保證提供的水質和水量符合合同規定，調試前甲方負責配齊化驗藥劑和配備6名操作工人跟班學習。
5.1.4、安裝完成后，甲方操作工人應按規范對設施進行日常維護和保養。在調試期間所發生的水、藥劑費、電費等運行費用由甲方承擔。
5.2、乙方工作內容：
5.2.1、乙方負責MQIC的工藝土建設計(設計內容必須符合國家相關規范要求)、所負責設備的采購與制作、工程安裝與調試。
5.2.2、在調試期間，乙方需向甲方提供調試大綱、操作規程和分析化驗規程。并委派專業人員作為調試負責人，配備工藝、機械、電氣、化驗等相關技術工種人員承擔整個MQIC的調試任務。
5.2.3、乙方負責為甲方培訓6名專業操作人員，確保操作人員掌握完整的技術資料和操作規程。
5.2.4、乙方在本工程竣工后，提供完整的竣工圖4套給甲方。
5.2.5、在運行過程中，遇到問題必須現場解決的乙方應在接到通知后48小時內趕到現場。
5.2.6、乙方負責的安裝內容，在安裝期間出現的任何安全事故由乙方自行負責。
6、合同價款及支付方式：
6.1、合同總價款(含稅)：￥7日內支付合同總價款的30%。
6.2、罐體加工完畢，MQIC三相分離器、MQIC汽水分離器、MQIC泥水分離器送至甲方安裝現場后，雙方確認簽字后甲方5日內付至合同總價款的70%;
6.3、乙方罐體施工完成，驗收合格甲方5日支付至合同總價款的80%;設備安裝完成，調試成功驗收后甲方5日內付至合同總價款的95%;同時開具全額普通發票;
6.4、剩余合同總價款的5%作為質保金，調試驗收合格穩定達標運行后12個月內付清。
6.5、支付方式：轉賬
7、違約責任
7.1、合同執行過程中，單方終止合同或違反合同條款，經催告后未能改正的，致使合同無法繼續履行，違約方應向守約方賠償經濟損失并支付合同余額的10%的違約金。還應當退還所收合同款項。
7.2、甲乙雙方應嚴格履行各自的義務，無雙方共同認可的原因，不履行合同義務超過2個月，視為違約，違約責任執行上條。
7.3、如甲方原因(如甲方提出設計變更有誤、工程款延期、調試期間需要提升水量而沒水等)，工期順延。
7.4、甲方提供設計的資料(土建、工藝)有誤造成的損失由甲方負責。如因甲方原因(處理水量、水質不符合合同要求等)不能通過驗收，由甲方承擔損失。乙方繼續負責為甲方調試，相關乙方人員的差旅費、交通費、人工工資由甲方負責。
7.5、污水處理工程達到合同約定指標，視為工程達標合格。
7.6、在正常情況下，調試期為60天，若60天達不到合同約定指標，乙方負責改造半年(因改造產生的所有費用由乙方承擔)。
7.7、本工程和服務中的技術成果(不包括甲方自主研發成果)歸乙方所有。雙方應各自為對方所提供的資料予以保密，未經提供方書面同意，不得泄漏傳播給他人及其他單位，否則違約方應承擔相應的民事經濟賠償責任和法律責任。
8、其他約定事項：
8.1、合同糾紛的解決：因本合同所發生的糾紛，由甲乙雙方友好協商解決。協商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
8.2、送達事宜的.解決：所有通知可用電報、傳真、電子郵件或郵政快遞發出，用電報或郵政快遞發出的通知或書信，以電報、郵政快遞交發之日或者郵件、郵政快遞發出郵戳日期為送達日(但如果發出當日為國家非工作日，則在下一個工作日開始日被視為送達日，如果收件人拒收電報或郵政快遞，同樣以電報交發之日或者郵政快遞發出郵戳日期視為送達日);用傳真發出時，發出的傳真機自動顯示收件人的電傳號碼及接收代號時視為送達。
9、質量保證及售后服務承諾
9.1、乙方對其提供的專用設備(MQIC反應器內所有設備)質保期為調試驗收合格投入正常使用后五年。
9.2、乙方保證其有相應資質及能力履行本合同。保證為本項目提供的貨物是全新的、使用的材料、構件、設備、管件等是未使用過的，且是符合技術附件要求的材質和先進的工藝，并在各個方面符合合同規定的質量、規格和性能要求(或國家相關標準)。保證MQIC厭氧反應器經過正確安裝、合理操作和維護保養，在十年壽命期內運轉良好。在規定的質量保證期內，對由于設計、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責。除合同中另有規定外，出現上述情況，在收到甲方通知后3天內，免費負責修理或更換有缺陷的材料、構件、設備等。
9.3、針對今后污水處理工藝運行狀況，乙方提供全面的技術支持。對于該項目，自接到甲方反饋信息之時起， 12小時內作出工藝調整措施。如需要現場處理時，乙方專業人員將在48小時內趕到現場處理問題，完成有關的服務內容。在必要的情況下，乙方應派人長住現場進行跟蹤服務。
10、本合同一式四份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方合同義務履行完畢后中止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇26
第一部分協議書
發包人(全稱)：_______________有限公司
承包人(全稱)：_______________有限責任公司
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_______________
工程地點：_______________
工程內容：由建筑設計院設計施工圖中確定的工作內容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：___________________
資金來源：自籌資金
二、工程承包范圍
承包范圍：設計圖所列的施工范圍
三、合同工期
開工日期：_______________
竣工日期：_______________
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準：合格
五、合同價款
金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)
￥：_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________年__________月__________日
合同訂立地點：_______________
本合同雙方約定_______________后生效。
發包人：(公章)_______________承包人：_______________(公章)
住所：_______________住所：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
委托代表人：_______________委托代表人：_______________
電話：_______________電話：_______________
傳真：_______________傳真：_______________
開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________
賬號：_______________賬號：_______________
郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________
第二部分條款
一、詞語定義及合同文件
1、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：
1.1條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，于建設工程施工的條款。
1.2專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對條款的具體化、補充或修改。
1.3發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人：指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.6設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.7監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.8工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價管理部門：指_____有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。
1.10工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。
1.11合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。
1.12追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.13費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。
1.14工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數(包括法定節假日)計算的承包天數。
1.15開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
1.18施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
1.20違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.21索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。
1.22不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.23小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
2、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：
(1)本合同協議書
(2)中標通知書
(3)投標書及其附件(4)本合同專用條款(5)本合同條款(6)標準、規范及有關技術文件
(7)圖紙
(8)工程量清單
(9)工程報價單或預算書
合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的.情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本條款第37條關于爭議的約定處理。
3、語言文字和適用法律、標準及規范3.1語言文字
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。
在_____地區，雙方可以約定使用_____語言文字書寫和解釋、說明本合同。
3.2適用法律和法規
本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標準、規范
雙方在專用條款內約定適用國家標準、規范的名稱;沒有國家標準、規范但有行業標準、規范的，約定適用行業標準、規范的名稱;沒有國家和行業標準、規范的，約定適用工程所在地地方標準、規范的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可后執行。發包人要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。
本條所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。
4、圖紙
4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。
4.2承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。
4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
二、雙方一般權利和義務
5、工程師
5.1實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。
5.2監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按合同約定行使職權，發包人在專用條款內要求工程師在
行使某些職權前需要征得發包人批準的，工程師應征得發包人批準。
5.3發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明，但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，并以書面形式通知承包人。
5.4合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本條款第37條關于爭議的約定處理。
5.5除合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。
5.6不實行工程監理的，本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。
6、工程師的委派和指令
6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。
6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。
本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。
6.3工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。
6.4如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。
7、項目經理
7.1項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。
7.2承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字后送交工程師，工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。
7.3項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師提交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇27
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保溫工程事項，以雙方友好協商達成一致，訂立本合同。
一、工程范圍：
1、工程名稱：
2、地址：
3、工程要求：符合國家質量標準。
A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間：1—15秒。
E、施工平整度：5-7MM。
F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求：
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質量。
4、包裝（桶）歸乙方回收。
三、工程造價及結算方式：
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期；
1、每天施工量約：30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質量保修及期限
1、工程達不到約定質量條件的`部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發生的爭議雙方當事人協商解決，協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇28
工程承攬合同樣書
定作方(以下簡稱甲方)：_______
承攬方(以下簡稱乙方)：_______
簽約地點：_______
簽約日期：________年____月____日
一、總則
1.甲、乙雙方經充分協商，就甲方委托乙方承接led顯示屏工程事宜，依據《中華人民共和國_____》，一致同意簽訂本合同。
2.甲方提出led顯示屏工程的具體要求，乙方據此合同規定負責顯示屏的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為：____元。大寫：____人民幣
具體構成如下：
1.顯示屏部分
名稱規格顯示分辨率面積(長_________高)單價(元/?O)金額(元)
小計￥：____元，大寫：____人民幣
注：
2.屏體外設、軟件、工程等費用
名稱規格數量單價(元)金額(元)
邊框
控制系統
軟件
通訊線
電源線
安裝、運輸、調試、
維護、培訓
小計￥：____元，大寫：____人民幣
注：
3.若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
三、軟件要求
1.乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟件，可實現顯示系統本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數據鏈接)。標準用戶軟件由乙方提供，由乙方負責裝機調試。
2.如果甲方對顯示屏軟件有特殊用途要求，并委托乙方研制開發時，應簽訂特殊軟件協議(見附件一)。
3.為使乙方特殊軟件開發研制工程順利進行，甲方須在合同簽訂之日起一周內向乙方提供相關的技術資料(如屏幕顯示的格式、有關網絡數據庫和文件格式、通訊接口標準要求等)。
4.顯示屏技術參數、顯示功能等以本合同規定為準。
四、運輸、安裝、調試及培訓
1.乙方負責(甲方協助)顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2.顯示屏的安裝方式、位置及外框種類及顏色，由甲方確認后執行(詳見附件二)。
3.乙方承擔的具體工作。
①顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
②顯示屏的現場安裝、調試。
③乙方應在顯示屏右下角的邊框或包邊正面顯著位置打上公司標牌。否則工商部門會將顯示屏判定為“三無產品”。
④對甲方操作人員的培訓。
4.甲方承擔的具體工作。
①及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
②派出_________負責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的配置。在乙方進入現場施工時，負責提供電源，將電源線拉到屏體背后并預留適當長度。電源容量由乙方提供數據。
③負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、保衛、消防等所有協調工作及相關費用。
④在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現場培訓。
⑤甲方應對顯示系統的施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
1.乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起)，質保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
2.若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知后及時趕到甲方所在地進行解決。此前甲方應向乙方以書面形式(傳真)說明所出現問題的基本情況。以便乙方進行準備。
3.顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失，乙方可協助甲方進行解決，但相關費用由甲方負責。
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
①顯示屏控制計算機挪作他用，由于軟件_____等原因，破壞了顯示屏控制軟件。
②顯示屏與甲方計算機網絡連接使用時，因為計算機網絡出現的問題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。
③由于電網浪涌波動或現場強干擾源造成顯示屏損壞。
六、工程進度及驗收
1.顯示屏工程期總計5工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2.顯示屏現場安裝、調試完畢后的叁天內，甲方應對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規范。
3.顯示屏驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成，播放內容僅限于乙方自制節目及其他乙方同意播放的內容。
4.驗收合格后應填寫顯示屏工程工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在顯示屏安裝調試后的叁天內不對工程進行驗收，視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程預期的責任。待合同規定工期期滿后，視為安裝完畢，甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起叁天內，甲方預付乙方工程款____%，計￥____元，大寫：____，合同生效。
2.驗收后，甲方在叁天內將工程余款____%，計￥____元，
大寫：____，支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產權歸乙方所有。款付清后，產權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定賬號。若匯入其他賬號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約規則
1.由于乙方原因，顯示屏工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金：總工程款的1‰/天。
2.乙方必須根據合同要求保證產品質量，否則乙方承擔相應責任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時預付工程款，則甲方向乙方支付延遲付款罰金：延期款總數的1‰/天。
九、特別約定
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決，可向甲乙雙方認可的_____委員會申請_____。
十一、附則
1.本合同經雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定賬號后生效。
2.任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發生變化，應書面通知另一方。
3.本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充協議。
4.本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5.本合同一式____份，甲乙雙方各執____份。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇29
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方 工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計： 元;
(高壓電纜、線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的 %(計 元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在___年___月___日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)___乙方：(蓋章)___
代表：___代表：___
房屋地基及主體工程承攬建設合同 篇30
甲方：
乙方：
為將工程承攬到手，雙方達成如下協議條款，共同遵照執行。
一、職責分工
甲方負責 工作。
乙方負責工作。
二、全部經營費用劃分
甲方承擔部分：
乙方承擔部分：
三、經營費用來源：
四、招攬成功（合同簽訂）乙方的`費用提成：
根據公司制定的《工程承攬費用的計算標準（業務提成費）》選定。
五、本協議未盡事宜，雙方執行公司業務部績效考核暫行辦法。
六、補充內容及特別約定：
七：本協議一式三份，甲方執二份，乙方執一份，自雙方簽字后生效，工程招攬費用考評兌現，互不負債后失效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日