材料加工承攬合同（精選34篇）
材料加工承攬合同 篇1
承攬方：
代表人： 職務： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 ：
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的.違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項：
第十五條 附則
(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯系方式： 聯系方式：
年 月 日 年 月 日
材料加工承攬合同 篇2
定作人：(填寫全稱)___________________
承攬人：(填寫全稱)___________________
根據《_____》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一)
1.1品名：(應填寫定作物的名稱，不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規格：(應寫明定作物具體的規格型號)
1.3數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位)
1.4備注：(如無內容，在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)
2.2付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間：(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準：
3.1質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱)
3.2技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱
規格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準：(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)
6.2驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點：(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
8.1包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內容，在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責任：
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12其它違約責任：(如無內容，在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責任：
13.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任：(如無內容，在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人：(公章)___________________
承攬人：___________________(公章)
住所：___________________
住所：___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
賬號：___________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：___________________
合同簽訂時間：__年_月_日
材料加工承攬合同 篇3
定作方：北京機電設備有限公司(以下簡稱甲方)
法定代表人：
住所：
郵編：
聯系電話：
開戶銀行：
帳 號：
委托代理人：
身份證號：
住所：
郵編：
聯系電話：
承攬方：
公司(以下簡稱乙方)
法定代表人：
住所：
郵編：
聯系電話：
開戶銀行：
帳 號：
委托代理人：
身份證號：
住所：
郵編：
聯系電話：
鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產和經營 的有限責任公司，并需要加工 部件;
鑒于乙方是在 合法注冊的，經營范圍為 的公司，具備承攬加工的資質和條件。
依據《民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品 ：
品名規格單位數量備注
二、原材料提供：
1、 甲方提供的原材料為： 規格為： 數量為： 提供時間為： 年 月 日。
2、 甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。
3、 乙方提供的原材料為： 規格為： 數量為： 提供時間為：： 年 月 日。
4、 乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在 日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求：
1、乙方加工產品應當符合 標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在 時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應于 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫，地址為 。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須事先與對方達成書面協議，并按協議執行。
3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付：
1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件 元(或總報酬 元)
2、報酬的支付采取以下 方式
A甲方應于 年 月 日支付乙方 元，于 年 月 日支付乙方 元，余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
B甲方于乙方每交付 件時給付甲方 元，乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到 元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。
八、包裝要求及費用負擔：由乙方負責包裝，以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。
九、運輸及費用承擔：
1、 甲方提供材料的運輸由甲方負責，運輸費用由甲方承擔。
2、 加工成品的運輸由乙方負責，運輸費用由 方承擔。
十、乙方違約責任：
1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天，甲方有權解除合同，乙方應當返還甲方已經支付的報酬，并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。
2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方 元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。
3、乙方交付定作物的數量少于合同規定的，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的，應向甲方償還交付部分報酬，并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。
6、由乙方負責送貨的，如運輸中造成加工成品損壞，乙方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則甲方有權拒收。
十一、甲方違約責任 ：
1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的，甲方應當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的，對延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、 甲方延遲付款的，就所延遲付款的部分，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力：
1、 在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失。
2、 如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失，不免除乙方責任，乙方應承擔不能交付的違約責任。
3、 在甲方遲延接受期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決：
雙方在履行合同中如發生爭議，應協商解決，如協商不成，通過如下第
種方式解決：
1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市 區 ，由雙方授權代表簽字，并加蓋公司印章后生效。
甲方：北京機電設備有限公司 乙方： 公司
授權代表： 授權代表：
年 月 日
材料加工承攬合同 篇4
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質量要求
�。庸ざㄗ魑锲�，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱
規格
單位
數量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
�。�1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
�。�1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。）
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
�。▋r款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
�。�1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
�。�1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議；并按協議執行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
�。ㄈ纾�1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
材料加工承攬合同 篇5
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，本著公平合理的協作原則，明確雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方同意簽訂本合同，以利共同遵守。
一、訂立合同單位
發包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 承包范圍：鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期：20xx年 月 日開工至20xx年 月 日竣工，總工期 50天。
1、 乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質量的檢查監督。
2、 乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3、 在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：
四、合同文件
合同文件應能互相解釋、互為說明，組成合同的文件及優先順序如下：
1、 本合同協議書
2、 施工圖紙(包括土建施工圖)
3、 雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等 業主認可的工期延誤。 收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)
五、承包方式
1、 本單位工程采用綜合單價包干，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建筑面積：共計 平米。
2、 工程總造價： 萬元( 元 )以上全部為含稅價格。
3、 本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
4、 承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工，包機械)
5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)
6、未經甲方同意，乙方無權私自轉包本工程。若發生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。
六、 工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為 元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計 元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計 元， 留取百分之十的質保金， 元，一年后此工程無任何質量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設計變更
1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發生的費用，并賠償乙方的有關損失，并延長延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產品，對與設計和規范要求不符的產品，甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下：
8.1.1、圍護部分：墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網，彩涂板負差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5鋼板負差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。
8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合，嚴格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責任
1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。
2、甲方指派專職安全員負責指導，監督施工現場的安全生產，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。
4、嚴禁非施工人員進入施工現場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。
5、現場人員發生傷亡事故后，雙方應盡力施救，同時保護好現場，以便有關部門進行堪察。
6、現場責任：
乙方在施工過程中如發生意外事故，責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。
十一、質量安全及驗收
1、本工程質量目標：乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。
2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責，必須符合質量驗收標準。
4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質量要求，乙方應按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。
5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、 乙方必須遵守當地政府主管部門、建筑行業中文明施工的有關規定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。
2、 乙方必須派專人清理施工現場及生活區，保持施工現場及生活區的整潔，做到無垃圾和污水。
3、 搞好施工現場保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、 乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權利和義務
甲方的責任
1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關系。
2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。
3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后，甲方方可進行裝飾、裝修。
5、及時進行中間驗收。
6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。
乙方的責任
1、按合同文件的規定，按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。
4、做好安全生產、文明施工。
5、愛護公共設施及設備，若損壞則照價賠償。
6、執行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生，若發生質量及安全事故，及時向甲方報告并協助甲方進行調查處理。
7、接受甲方代表的監督、檢查。
十四、竣工驗收
1、 工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、 甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收，并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、 如乙方的施工進度，工程質量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期，質量要求 時，甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工， 以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有 經濟損失。
2、 因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規定的義務時，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。
3、 因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務時，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。 十六、仲裁和訴訟
1、 甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端，雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。
2、 雙方應嚴格執行合同條款，并本著友好合作精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發生爭議，按下列原則處理：
(1)雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內，雙方應保證合同的繼續執行。
(2)雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
十七、其它
1、本協議未盡事宜，雙方友好協商解決。
2、本協議一式六份，甲方執四份，乙方執二份。
甲方：(章) 乙方：(章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
帳戶名： 帳戶名：
帳 號： 帳 號：
開戶行： 開戶行：
協議簽訂日期： 年 月 日
材料加工承攬合同 篇6
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料，圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任：
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
材料加工承攬合同 篇7
委托方：____________________(甲方)
承攬方：____________________(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：____________________
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：____________________。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
材料加工承攬合同 篇8
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作；
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；
4、活動現場的錄像。
第二條 租賃設備概況
設備的名稱：__________。
租賃用途：____________。
使用時間：_____年____月____日。
安裝時間：_____年____月____日____時。
安裝地點：___________________。
拆卸時間：_____年____月____日____時。
第三條 租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設備的使用及規定
1、合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，合同的標準保質保量完成。
2、乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(費用自負)，確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發生事故，由甲方負責。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、斗毆造成的.設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班，甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。
2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結清。
第七條 雙方責任
1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。
3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條 其他
1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協商解決，協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協商解決。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
材料加工承攬合同 篇9
訂立合同雙方：
承攬方： ________________________ 木具廠 以下簡稱甲方
定作方： ________________________ 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
品名規格(長，寬，高cm)單位數量備注
玻璃柜臺
塑料臺面柜臺
玻璃臺面柜臺
棉布貨架
大百貨電器貨架
小百貨貨架
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 ________ 元(大寫 ________ 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 ________ 年 ________ 月 ________ 日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式 ________ 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方： ________________________ (蓋章)
代表人： ________________________
地址： ________________________
電話： ________________________
開戶銀行： ________________________
帳號： ________________________
乙方： ________________________
代表人： ________________________
地址： ________________________
電話： ________________________
開戶銀行： ________________________
帳號：________________________
材料加工承攬合同 篇10
甲方：
乙方：
(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，雙方議定書柜制作、油漆的.加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥ 0.00元)
第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在 年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
材料加工承攬合同 篇11
甲方：__________
乙方：__________
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條 技術標準、質量要求：
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條 承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法：__________________________________________________________________
第六條 承攬項目中的主要工作應由第三人來完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵�
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：
第八條 結算方式及期限：
第九條 定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任：
第十三條 解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的。
按下列第______種方式解決：
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章)：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
材料加工承攬合同 篇12
訂立合同雙方：
承攬方：
定作方：
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的`質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的
不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于_____年_____月_____日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址： 電話： 開戶銀行: 帳號：
乙方: 代表人： 地址： 電話： 開戶銀行： 帳號：
_____年_____月_____日
材料加工承攬合同 篇13
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
鑒于甲方擁有資源，乙方擁有資源，根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿的原則，經友好協商，就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第1條定義
除了本合同另有約定，本合同的相關用語以如下定義為準：
1.1“合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等，在本合同中也稱定作物。
1.2“規格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一 個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3“機密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。
1.4“知識產權”是指所有知識產權，包括但不限于著作權、商標權、專利權，以及所有上述權利的注冊申請權，還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5“生產檔案”是指包含所有根據本合同制造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南，以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何文件、指引及資料，不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條定作物規格、數量及質量要求
定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫)(￥ 元)
第3條原材料的規格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規格及標準：
材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫)(￥ 元)
3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內檢驗完畢，不符合要求的，應在收到原材料后日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應于__年__月__日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議，應于檢驗完畢后日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條技術資料和圖紙提供
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由于__年__月__日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
4.3承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
第5條轉包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。
第6條定作方協助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的說明：。
2.現場的檢驗：。
3.其他：。
第7條交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產品規格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間：__年__月__日。
自提樣品的地點：。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間：__年__月__日。
送交樣品的地點：。
送交樣品的方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方：。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算：承攬方自備運輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取樣品的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品后的天內對樣品進行檢測，并于收到樣品后的天內提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續履行本合同。
如定作方對樣品提出異議，承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任。
第8條交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間：__年__月__日。
自提定作物的地點：。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間：__年__月__日。
送交定作物的地點：。
送交定作物的方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方：。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時，定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明，包括。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工，如承攬方在完成加工后，材料仍有剩余，應及時返還。
8.6.1返還時間：。
8.6.2返還方式：。
8.6.3費用承擔方：。
第9條交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應當在收貨后日內驗收承攬方交付的定作物，并提出異議。如在日內未提出異議，則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，雙方可約定質量保證期，參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議：
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應當委托具有鑒定資質的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的，另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結果對其不利的一方承擔。
第10條包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方：。
第11條風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移，并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定，參見合同8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的，交付承攬方后所有權不發生轉移。在合同履行期內，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利后果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證：
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的'質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業秘密。
12.2雙方確定質量保證期，自定作物交付之日起算，期限為 個月。
12.2.1保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，承攬方負責修復或退換，承擔由此產生的一切費用，(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)并承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題，定作方決定對產品進行召回的，如果該質量問題是由于承攬方原因導致，則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修，并承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的，承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持，并收取成本費用和適當的服務費用。
第13條報酬的結算
13.1合同價款總額：人民幣(大寫)(￥ 元)。
(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用，定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式：
(1)首筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，作為預付款，于本合同簽訂后的 個工作日內支付;
(2)第二筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于__年__月__日前支付;
(3)第三筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于后的五 個工作日內支付;
(4)第四筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于甲方驗收通過后的五 個工作日內支付。
(5)尾款：￥ 元(合同總金額的 %)，于質保期滿后的五 個工作日內支付。
13.3指定收款賬號：
甲方：
__年__月__日
乙方：
__年__月__日
材料加工承攬合同 篇14
定作方：合同編號：
簽訂地點：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質量
數量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的'工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
材料加工承攬合同 篇15
定作方：
法定代表人： 職務：
地址：
承攬方：
法定代表人： 職務：
地址：
因定作方需要向其客戶 供應本合同所列貨物，因此委托承攬方加工，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第二條 質量要求
第三條 原材料的提供
1、 由定作方提供;
2、 由承攬方提供;
3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格，應在收到原材料后 天內提出書面異議，并協商解決辦法，如承攬方沒有在該期限內提出書面異議的，視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;
2、若原材料損耗超過 %，則超過部分，承攬方應按照定作方購買原材料的價格，對定作方全額進行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后，承攬方應將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續加工的要求，則需按本合同確定價格，向承攬方支付額外的加工報酬。
第六條 技術資料，圖紙
1、定作方應當在 年 月 日之前將技術資料，圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質量要求的標準之一。
第七條 價款支付方式
1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日
第八條 貨物的交付
1、交貨地點：承攬方應在 年 月 日前，將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;
2、運費承擔：由承攬方承擔貨物的運輸費用;
3、指定時間：定作方應于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗
1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為檢驗標準;
2、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質量不合格，如果可以在交貨期內返修完畢，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內返修完畢，則承攬方應承擔質量不合格的相應違約責任;
4、如雙方無法就貨物的質量異議達成一致意見，可由雙方共同指定質量檢驗機構進行檢驗，如有一方不配合指定檢驗機構，則視為同意對方的質量異議。
第十條 定作方的違約責任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數量，但應向承攬方償付取消加工數量部分加工款 %的補償金，承攬方應歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的，應根據逾期時間，按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責任
1、承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應向定作方支付全部價款的 %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天，定作方有權解除本合同;若定作方解除本合同，則承攬方應返還定作方已付價款，按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款，并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;
3、若加工貨物的質量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物，承攬方應按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款，并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;
4、若貨物的質量不符合約定，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同，導致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內提出異議，承攬方都應向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨，導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的，則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔。
第十二條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任。
第十三條 其他事項
1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，可簽訂補充協議，補充協議內容和本合同如有沖突，以補充協議為準;
3、本合同一式二份，雙方各執一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___
傳真： 傳真： Email： Email： 電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
材料加工承攬合同 篇16
訂立合同雙方：
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據）；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結算辦法與時間；
第七條乙方應于________年____月____日前向甲方交付定金____________元；乙方應________年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________
帳號：_________________帳號：_____________________
簽訂日期：________年____月____日
材料加工承攬合同 篇17
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
項目
產品名稱、規格
單位
數量
單價 （元）
總價（元）
交貨日期
一季度
二季度
鍍鋅
綜架1600以上
只
10萬
0.15
15000
5萬
5萬
淬火
綜條
支
100萬
0.11
110000
50萬
50萬
合計
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：通過銀行托收。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
材料加工承攬合同 篇18
合同編號：
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
第一條 加工物
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條 承攬人提供的材料
材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限： 。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。
第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是： 。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求： 。
第八條 定作物的技術標準、質量要求： 。
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點： 。
第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點： 。
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件： 。
第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條 結算方式及期限： 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十七條 違約責任： 。
違約金或損失賠償額計算方法： 。
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項： 。
定作人： 承攬方：
定作人(章)： 承攬人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
經 辦 人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
稅號： 稅號：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
材料加工承攬合同 篇19
�。� ）加字 號
定作方（甲方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方（乙方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期 ：____________________
經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑒定本加工承攬合同，并嚴肅地履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料：
原材料品名
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法：_______________________
2.產品檢驗標準和方法：_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。
材料加工承攬合同 篇20
承 攬 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務：____________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
定 作 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務：____________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第十一條 其他約定___________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
承攬方：________________________
代表人：________________________
代表人：________________________
____年____月____日 ____年____月____日
材料加工承攬合同 篇21
合同編號：_________
發包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：高_________年月日前全部交貨。
�、凇⒔回浀攸c：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、�、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
�、佟⒁曳綄χ谱鞯�'書架進行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
�、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
�、佟⒓住⒁译p方簽訂的合同生效后5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。
�、�、乙方交貨后5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
�、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢，并經甲方驗收合格后5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。
�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯说念~0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
�、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
�、�、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
�、�、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
�、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、佟⒁蚵男斜竞贤l生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方（全稱）（蓋章）承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人法定代表人_________
委托代理人委托代理人_________
經辦人：
單位地址：
開戶銀行：
賬號：
電話：
傳真：
_________編碼：_________
經辦人：_________
單位地址：_________
開戶銀行：_________
賬號：_________
電話：_________
傳真：__________
________編碼：_________
_______年_______月_______日
材料加工承攬合同 篇22
合同編號：
甲方（定作方）： XX公司
乙方（承攬方）：
鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產品；乙方系
專業 產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的
規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況：
1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 ）
1.2 規格：（應寫明定作物具體的規格型號，技術要求復雜或特殊的，可以
寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件）
1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位 ）
1.4 備注：（如無內容，在空格處劃線）
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，
建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制）
2.3 付款時間：（寫明年、月、日）
第三條 加工成品質量要求及技術標準：
3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲
方具體要求，必須要寫全稱）
3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學參數）
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：
�。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴�，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）
4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件；不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術；不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本；未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）
6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交（提）定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間： （寫明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點： （寫明詳細地址不可省略）
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2 送交定作物的地點： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式： （寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2 運輸費用由 （如無內容，在空格處劃線）承擔。
第十條 定作物的保修
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫） 11.2 甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日） 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫） 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月、日） 第十二條 乙方的違約責任：
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任：
13.1 超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任： （如無內容，在空格處劃線） 第十四條 爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：
�。ㄒ唬┫颍ň唧w寫明_____委員會的確切名稱，如：不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”）_____委員會申請_____。
（二）向（根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點 （應詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市_________區）
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式 份，雙方各執 份。
以下無合同正文。
甲方（章）： 乙方（章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
電話： 電話：
材料加工承攬合同 篇23
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的.違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
材料加工承攬合同 篇24
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
1、鋼質防火門甲級
2、乙級
3、丙級
合計：（樘）㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額（大寫）： （不含稅）
注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。
三、交貨日期：根據現場進度交貨。
四、交貨地點：工地現場。
五、技術質量要求：
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的`%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期結束結清。
八、售后服務承諾
該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過后，所有產品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
材料加工承攬合同 篇25
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復印件
加工_________，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
_______年_______月_______日
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《_____》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《_____》有關規定，向合同_____機關提出書面申訴，要求調解、_____處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿易合同 ?進料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（1）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（2）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
�。�3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
�。�1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
�。�4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向_________市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿易合同 ?進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
材料加工承攬合同 篇26
定作方：__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。
一、 工程概況：
_________________項目位于_______________，工程建筑面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜：
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、 重量結算依據：
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。
四、 甲方工作：
1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。
2、 合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。
6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。
五、 乙方工作：
1、 合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更：
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求：
1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材復試及資料：
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式：
1、 合同價款：
(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。
(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)�？們r中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(7) 驗貨地點：__________________________
2、 付款方式：
(1) 本合同結算期為____________日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。
(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。
(4) 本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任：
1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議：
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它：
1、 本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫)：
甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：_________________
法定代表人：________________ 法定代表人：_________________
委托代理人：________________ 委托代理人：_________________
聯系電話：__________________ 聯系電話：___________________
公司地址：____________________ 公司地址：_____________________
簽訂日期：_____________________ 簽訂日期：_______________________
簽訂地點：_____________________
簽訂承攬合同的注意事項：
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂合同時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料，如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的，樣品應進行封存并當場由承攬人和定作人確認后簽字。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂合同時要規定保管人保管義務，并要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的后期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題，所以定作人可以在合同中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外，承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外，質量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂合同時，當事人若采用定金的擔保方式的，定金數額一般以合同總額的20%為限，且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定，若是承攬人違反合同時，應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時，承攬人不返還定金。
2、關于結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式，包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意，除了國家允許使用現金履行義務的以外，承攬合同的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關于合同中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
合同中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物，應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
材料加工承攬合同 篇27
定作單位：
某某項目經理部 （以下簡稱甲方）
承攬單位：
某某市某某機械制造有限公司 （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構件品名與價款
一、加工品名：某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限：共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付；預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條 加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后，作為供料依據（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用，經甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。
第四條 加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發的工程驗收規范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據；由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規范、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗；如加工質量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠，并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可，不對乙方的加工構件質量負全部責任。
材料加工承攬合同 篇28
定作方(甲方)：______________
電話：________________________
承攬方(乙方)：______________
電話：________________________
經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料：
原材料
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法：______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：_______________
乙方(蓋章)：_______________
材料加工承攬合同 篇29
甲方：
乙方：
甲乙雙方因加工款糾紛，有案件于X人民法院處理，案號為號�，F甲乙雙方經過友好磋商，協議如下：
一、甲乙雙方協商一致：同意由乙方一次性向甲方支付X元以了結號案件糾紛。
二、款項的支付：先由甲方向乙方開具上述款項發票（發票稅率為3%，因甲方之前已因本案開具了發票X元由乙方抵扣，現在甲方只需向乙方開具發票X元），乙方在收到發票后二個工作天內向甲方支付加工款X元，甲方收到該款項后應在三個工作天內向法院申請號案的撤訴
（備注：甲方應在乙方付款后三個工作天內向X人民法院郵寄或現場提交撤訴申請；因乙方已提管轄權異議上訴認為案件由A法院處理，若法院因程序問題未能及時接受撤訴申請并認為要等管轄權異議上訴的結果出來再辦理，如乙方管轄權異議上訴被駁回，甲方應在收到該結果后三個工作天內再次向法院郵寄或提交撤訴申請；如乙方的管轄權成立，法院將案件移送給A民法院處理的，甲方應在收到A法院的受理通知后三個工作天內向法院郵寄或現提交撤訴申請。）
三、雙方確認：自乙方履行協議第二條約定的全部付款義務之日起，雙方有關的號案件中的所有權利義務終結，雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
四、違約責任：如乙方在收到發票后未按第二條約定支付甲方加工款X元，甲方不作撤訴處理，并可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經如約履行了付款義務，甲方未在規定的時間內及時向法院提出撤訴，視為甲方認可乙方已經履行完畢本協議約定的全部義務，號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經履行完畢，乙方還可向甲方主張違約金X元（備注：如甲方未能及時處理撤訴是因為乙方的管轄權異議引起的，甲方按照以上第二點括號的備注內容履行不能視為違約）
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，各份具有同等效力，由雙方簽字或蓋章之后生效。
甲方：
乙方：
材料加工承攬合同 篇30
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委托，就公司產品設計加工事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：
一、 制作內容與要求：
訂購 項
具體內容：上海漢沃展示設計有限公司為 的設計與制作，詳見報價單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報價單上簽字后，乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格，則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款，因此產生的一切費用由乙方承擔。
三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計要求等，應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負責解決，輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協商確定。
五、乙方在合約簽字生效后，負責在 月 日前完成產品設計與制作。交貨地點，收貨人由甲方指定。
六、制作費結算方法：
1、雙方協定的價格為 人民幣，甲方在設計制作開始前，須支付預付款計 50% 人民幣_ __。甲方在安裝結束后的七日以內應安排專門人員驗收，甲方在驗收合格并收到正規增值稅發票后向乙方結清制作余款合計 _ 整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規定的付款期限內逾期未結清費用的，甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。設計制作費以(現金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。
2、甲方如不履行合同，預付款即抵作違約金，無故拖欠余款，我司有權安排專人要回。
3、乙方如不履行合同，則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的，甲方有權拒付相應貨款，每逾期一日，應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、合同價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點，并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費)及后續相關費用(包括但不限于保修、技術服務)。
七、糾紛的處理：
甲方和乙方因合同而發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，經雙方同意可向仲裁機關申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起有效，有效期為一年。本合同執行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應參照經濟合同法及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進行協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
八、質量的保證：
乙方對已制作的產品實行質量跟蹤保證。具體為——電器保質半年，其他保質一年。(注：除人為以外) 本合同正式一式二份，甲方與乙方各執一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
甲方代表簽名： 乙方代表簽名：
地址： 地址：
電話： 電話：
日期： 日期：
材料加工承攬合同 篇31
民事上訴狀范文
原告：______________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住_____________
委托代理人__________，_______________律師事務所律師。
被告：______________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住_____________
訴訟請求：_________________
1、請求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(￥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣
2、判令本次訴訟所有費用由被告承擔。
事實和理由
201_____年12月原告個人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司，約定還款期限為年月日，利息按計算。由于__________公司到期無力還款，該公司股東__________、__________、__________、__________于201_____年6月27日在__________責任公司達成協議，約定原告借給__________公司的借款由被告__________、__________分兩次償還，還款時間為201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元，201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元，被告__________承擔連帶責任保證，并有見證人和見證。
現約定的還款期限已屆止，被告并未向原告支付所述借款，原告多次催收討要無果，現原告代文東為維護自己合法權益，特根據相關民事法律訴至貴院，請求貴院支持為盼。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
材料加工承攬合同 篇32
甲方：____________________乙方：____________________
代表：____________________代表：____________________
雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________（產品）________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站（經________港口）交付甲方；甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率；多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一（略）和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失；乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元；合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元；該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方；在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責；甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：
1、中華人民共和國加入的國際公約、條約；
2、中華人民共和國法律；
3、在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%。
2、甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：________________（蓋章）乙方：________________（蓋章）
代表：________________代表：________________
____年____月____日____年____月____日
材料加工承攬合同 篇33
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人：（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：簽約人：
定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系電話：
定作人機構地址：傳真電話：
承攬人：（以下簡稱乙方）
承攬人法定代表（負責）人：簽約人：
承攬人營業執照：生產報刊亭許可證明：
承攬人機構地址： 聯系人： 聯系電話：
銀行開戶許可證： 開戶行： 賬戶：
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）
1、
2、
3、
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、 報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
�、佟⒁曳綄罂悠罚ò凑占追揭蟮囊幐瘛⒉馁|）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗 。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
�、�、乙方對制作的報刊亭進行安裝；
�、�、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
�、�、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預付款。
②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
�、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。
④、剩余的合同標的額 5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金；
�、凇⒓追轿窗春贤幎〞r限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
�、�、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；
�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
�、�、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、�、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出
補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：簽約日期： 年 月
材料加工承攬合同 篇34
保潔加工承攬協議
甲方：
乙方： ，身份證號：
經過甲乙雙方友好協商，就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區域：
2、定期保潔區域：
3、垃圾區域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。
四、 乙方應身體健康、誠實勤勞，應嚴格按照操作規范、清潔標準進行工作，確保衛生質量。
五、乙方在提供保潔服務過程中，必須遵守甲方的規章制度，服從甲方的安排，不得影響甲方正常經營活動。
六、保潔加工承攬費用為 元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的 10 %作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協議，并不支付甲方任何費用。
十、本協議未盡事宜，雙方協商簽訂書面補充協議解決，書面補充協議與本協議具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協議執行所發生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協商解決；協商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、 本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日