承攬項目合同（通用4篇）
承攬項目合同 篇1
委 托 方：
簽 訂 地 點：
承接方：
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發布地點或形式：
1.4 顏色：
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ，(大寫 圓整)
2.2 結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任
4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第( 2 )項規定辦理。
1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：承 攬 方：
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
承攬項目合同 篇2
合同編號：____________
定作人：______________簽訂地點：___________
承攬人：______________簽訂時間：___________
第一條承攬項目(注：空格如不夠用，可以另接)
承攬項目名稱及內容
計量單位數量或工作量報酬單價總價
第二條技術標準、質量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)_________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交___________________________委員會_____;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人(章)：___________________
住所：___________________
營業執照號碼：___________________
身份證號：___________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
稅號：___________________
郵政編碼：___________________
承攬人承攬人(章)：___________________
住所：___________________
營業執照號碼：___________________
身份證號：___________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
稅號：___________________
郵政編碼：___________________
承攬項目合同 篇3
合同編號：_____________________
委托方：_____________________（以下稱甲方）
承接方：_____________________（以下稱乙方）
簽約時間：_______年_______月_______日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：__________________________________________
2、合同金額
合同總金額為人民幣：_____________________（rmb：_____________________）
合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
付款：合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的________%，即人民幣________（rmb________）。
設備進度款：當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的________%，即人民幣________（rmb________）。
工程結算付款：本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的________%，即人民幣________（rmb________）。
最終驗收付款：經甲方代表驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的________%，即人民幣________（rmb________）。
4、合同雙方責任
（1）甲方責任：
按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。提供好施工現場的土建、水、電等條件。安排好貨物在工地的倉儲設施。協調各施工單位的`關系，避免直接影響乙方施工進度。工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起________個工作日內安排驗收。
（2）乙方責任：
按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。確保所提供的設備材料與質量相符。向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
（1）安裝及調試責任，乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
（2）在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方：____________________乙方：____________________
地址：____________________地址：____________________
電話：____________________電話：____________________
傳真：____________________傳真：____________________
簽約代表：____________________簽約代表：____________________
指定聯絡人員：____________________指定聯絡人員：____________________
簽定日期：_______________________________
承攬項目合同 篇4
發包方：________________(以下簡稱甲方)
承包方：________________(以下簡稱乙方)
甲方因開發位于________鎮________鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規定達成如下協議內容：
一、工程概況
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，________________有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
三、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
四、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫：________________元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
五、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字確認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
六、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
七、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
八、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的`資料。
九、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷_____單和發票。
2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規范行為，并_____承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十一、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十二、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十三、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________________
________年________月________日
乙方(公章)：_________________
________年________月________日