關于承攬合同范文(精選26篇)
關于承攬合同范文 篇1
簽訂合同單位:(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
產品名稱
型號規模單位數量單價(元)總價金額交貨日期及數量十萬千百十元角分合計人民幣(大寫)
2.交貨辦法
(1)交貨地點:
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站
(6)收貨人
(7)合同糾紛的處理甲及代表人: (簽字蓋章) 乙及代表人: (簽字蓋章)
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
電話: 電話:
簽訂日期: 年 月 日
關于承攬合同范文 篇2
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規,簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自____年____月____日起至____年____月____日止,合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標準
1.承攬范圍:
2.工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規定的保潔服務,并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為________元。其中,月度保潔費用為________元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后,甲方于次月____日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利義務
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件,確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的'水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作;否則,所產生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權利義務
1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所,并應著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人,具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監督與指導,以及甲乙雙方的工作協調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經雙方查實,乙方除照價賠償外,應立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發生各種費用。
七、合同的變更或解除
1.本合同履行過程中經雙方協商,可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務,給對方造成損失的,承擔賠償責任。
九、其他事項
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份,甲方執四份,乙方執二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標準
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間:
簽訂地點:
關于承攬合同范文 篇3
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款:
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定:
(1)甲方向乙方提供部分:
質量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數額、時間、方法:________
8.結算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
甲方:__________________
乙方:__________________
時間:____年__月__日
關于承攬合同范文 篇4
甲方:________
乙方:________
依照《中華人民共和國合同法》有關規定,結合本工程具體實際情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250KVA變受電工程的'設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計:102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)
(2)工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收:
1、根據工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續,設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執2份,乙方執2份。
甲方:(蓋章)________
代表:________
乙方:(蓋章)________
代表:________
日期:
關于承攬合同范文 篇5
委托方(甲方):
承接方(乙方):
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計,經雙方協商一致,簽訂本協議。
第二條乙方設計標準為:______________________________________________,乙方在設計完成后,需經甲方書面確認,方可認為成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
1、甲方應支付本合同項目的`設計費為________元人民幣(大寫)。
2、支付方法為:
簽訂本合同后,甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。
乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的設計費金額相等。
由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的百分之一。
合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應雙倍返還定金,還應當按照有關規定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況,甲方有權索賠。
第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協商解決,如雙方無法解決,雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方簽字:
簽定日期:___________
乙方簽字:
簽定日期:_________
關于承攬合同范文 篇6
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的.,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
關于承攬合同范文 篇7
甲方:蘄春縣可為廣告裝飾有限責任公司
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協商達成如下協議:
一、工程內容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的'材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業,存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業,如在施工中發生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價: 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
關于承攬合同范文 篇8
委托方(甲方)______________
承攬方(乙方)______________
簽訂日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目:________
1.2制作地點:________
1.3顏色、規格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;
1.4起訖時間、日期:________年________月________日
第二條廣告制作費及支付方廣告制作費
2.1廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2結算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的'2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2 ‰,償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(1、2)項規定辦理。
1、向廣州當地經濟合同_____機關申請_____;
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
6.2本合同有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方:______________
乙方:______________
_______年_______月_______日
關于承攬合同范文 篇9
建設單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務,經雙方協商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程范圍和內容:
1、承包范圍:
2、工程建筑面積:
3、結構:———————————-
4、層數、建筑高度:詳見經甲方單位審核通過的施工圖
5、其他:本合同價包括土建、鋼結構,圍墻,地坪,
第二條合同價款及調整
一、工程合同價款采用固定合同,
總造價為(大寫):人民幣: 萬元 , (大寫)
二、雙方約定合同價款的其他調整因素:
1、調整方式:
(1)遇業主方要求或設計規范要求比原業主方認可方案增加的工程內容。
(2)遇業主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。
(3)遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證后予以調整。
2、調整原則:
(1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮后執行。
(2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
(4)增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為:固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更(補充協議或工程聯系單)。
第三條合同價款的支付與結算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進入施工現場3日內,甲方支付合同總價的%預付款,場平基礎完工后3日內,甲方支付該工程合同總價的%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢,如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%),剩余3%作為工程質保金,質保金在工程竣工后滿1年內付清,以竣工通知書日期為準。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,支付金額作相應增減。
二、結算:
1、乙方在工程竣工報告經甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的,按國家合同法有關規定實施。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發生爭議時應協商解決;協商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。
第四條工程期限
一、根據工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:
1、按施工準備規定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;
3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方:
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,并接到施工現場。
2、xx年xx月xx日前,負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時,合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內分送有關單位,并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續;協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發出進場施工的書面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設計時,本合同簽訂之日起3 日內,甲方應向乙方提供有關技術資料,并保證資料數據真實、準確。
2、由乙方提供設計時,在本合同簽訂之日起3 日內,通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議,會后3 日內,由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現場管理。
5、構件已制作,具備發運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
(1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效;
(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;
(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;
(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
(5)檢查和監督乙方和監理單位執行合同;
(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;
2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,因甲方原因導致乙方不能正常施工,一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后,作為乙方預算、施工、決算的依據。
乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
(1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,和依據合同發出的指令,組織施工。
2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。
4、乙方按有關規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作為制作施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作為施工與結算的補充依據,甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更,須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經業主確認后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,簽訂補充協議。如構件已經制作后提出修改,甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。
經甲方認可的設計變更,發生工程費用變動,工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的'工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔責任及發生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經乙方現場管理人員許可,不得擅自進入施工現場,否則發生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓,不得上崗作業。
六、發生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規定立即報告有關部門并通知項目經理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準:合格。
二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規范、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督,隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔,并順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發生質量事故,應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質保金為合同總價的5%,保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格,由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,并承擔因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔,工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的,應予返工或修理,承擔其費用。
2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規定賠償損失。
4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經催告超過28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發生爭執,雙方協商解決,協商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份,甲方執肆份、乙方執貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經雙方協商一致,可以簽訂補充協議,
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:
2、墻面的顏色:
3、外門顏色:
4、內門顏色
建設單位:承攬單位:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經辦人: 經辦人:
電話: 開戶銀行:
賬號:
電話:
身份證號:
日期:____年_____月_____日日期:____年_____月_____日
關于承攬合同范文 篇10
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協商達成如下協議:
一、工程內容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20_________年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業,存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業,如在施工中發生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
關于承攬合同范文 篇11
雇傭合同
雇傭合同是指雇員按照雇主的指示,利用雇主提供的條件提供勞務,雇主向提供勞務的雇員支付勞動報酬。勞務合同是平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協議。勞務合同與雇傭合同在合同主體關系、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面均有不同。
勞動合同
主體資格的不同
勞動合同的主體包括用人單位和勞動者。用人單位是指中華人民共和國境內的企業及個體經濟組織。在勞動合同中,勞動者與用人單位提供的生產資料相結合,從而實現勞動的社會化,而且勞動者已經成為該經濟組織中的一員,他與用人單位具有身份上的從屬性和依附性,這也是其與雇傭合同最大區別之所在。在雇傭合同中,其主體并不具有上述的限制,雇傭合同主體之間的法律地位完全平等,相互獨立,不具有身份上的隸屬性和依附性。
國家干預的力度不同
勞動合同的建立雖然也體現了當事人的合意性,但它更強調國家意志的主體地位。為了規范勞動合同雙方的.權利和義務,國家的干預貫穿于勞動合同履行的始終。而在雇傭合同中,主體雙方是完全平等的 ,在合同的簽訂、變更、解除的過程中以當事人的意思表示為主,國家基本不做干預。
爭議的處理方式不同
勞動爭議的處理受《勞動法》的調整,而且其處理的程序是仲裁前置,即對于勞動爭議須經過勞動爭議仲裁委員會的仲裁,對仲裁不服的當事人方可起訴。而在雇傭關系中發生的爭議則主要由《民法通則》進行調整,發生糾紛后當事人可直接訴諸于法院,而勿需受仲裁前置之限。
合同當事人雙方的權利、義務不同
在勞動合同中,勞動法律關系的存在具有相對的穩定性,用人單位負有為勞動者交納養老保險、醫療保險、失業保險等社會保險的義務;而在雇傭合同中,其穩定性較差,雇主也沒有為受雇人繳納社會保險的義務。
風險負擔不同
在勞動關系中, 勞動者“在執行職務中致人損害的”, 應由用人單位承擔民事責任。至于勞動者本人是否承擔責任, 如何承擔責任, 法律并未明確規定, 可依用人單位內部規章制度做出規定。勞動者若發生工傷, 可按《工傷保險條例》的相關規定處理。同時, 依《人身損害司法解釋》第 12 條規定, 勞動者從理論上講可以獲得雙倍賠償。在雇傭關系中,“雇員在從事雇傭活動中致人損害的”, 依《人身損害司法解釋》第 9條, 雇主應當承擔賠償責任; 而雇員因故意或者重大過失致人損害的, 應當與雇主承擔連帶賠償責任; 雇主承擔連帶賠償責任的, 可以向雇員追償。這里, 雇主和雇員應當如何承擔責任, 法律做了非常明確的規定。而當“雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害”的,不能依據《工傷保險條例》處理, 只能依《人身損害司法解釋》第11條和其他相關條文處理, 但從理論上講, 雇員不能獲得雙倍賠償。
承攬合同
1、雇傭合同中雇員與雇主具有一定的人身依附性,即雇員在一定程度上要服從雇主的監管和安排,具有隸屬性。而承攬合同中承攬人在完成工作中具有獨立性,如何完成工作,由承攬人自己決定,不受定作人的監控,承攬人主要是依靠自己的技術力量和能力來完成工作,雙方之間不存在支配與服從關系。
2、雇傭合同履行中所發生的危險、意外事故或損失,一般是由接受勞務的雇主承擔。承攬合同履行中所產生風險則由完成工作成果的承攬人承擔,除非損失是由于定作人的指示過失原因所造成的。
3、雇傭合同以直接提供勞務為目的,合同的標的是提供勞務,雇員只要提供了勞務就有權獲得報酬。承攬合同則是以完成工作成果為目的,提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。
4、雇傭合同中,雇員的工作對雇主而言是不可或缺的,是雇主所從事業務整體的一部分。承攬合同中,承攬人的工作通常不屬雇主所從事的工作內容,或是定作人工作的附屬部分。
5、雇傭合同中,雇主一般按星期、按月按時向雇員支付報酬,該報酬相當于勞動力的價格。承攬合同中,定作人因承攬人完成某項工作或做完某件事支付報酬,該報酬不僅包括勞動力價格,還包括其他的一些工本費等。
6、雇傭合同雇員的工作方式要聽任于雇主的指揮與分配,承攬合同中承攬人完成工作有自主權,只要其能在合同約定的期限內完成任務,具體的完成方式和時間由承攬人自己決定。
關于承攬合同范文 篇12
簽訂合同單位:______(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定:
│產品名│型號規│單│數│單價│總價金額│交貨日期及數量│
│稱│模│位│量│(元├────────┼─┬─┬─┬──┬─┤
│││││)│十萬千百十元角分││││││
│合計│人民幣(大寫)│
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:_________
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則:
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站________
(6)收貨人_________
(7)合同糾紛的處理__________
甲及代表人:(簽字蓋章)乙及代表人:(簽字蓋章)
開戶銀行:________開戶銀行:_______
帳號:__________帳號:_________
電話:__________電話:_________
簽訂日期:____年__月__日
關于承攬合同范文 篇13
甲方(裝修方):____________
乙方(承攬方):____________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經協商達成下列協議:
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系,以確保工程質量和工期)。
二、裝飾施工地點:____________
1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛,建筑面積:90m2,室內面積84m2。
2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
三、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施
四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的’損失均由乙方負責。
五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八、本合同一式三份,經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份,遵照執行。
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
簽約代表:______簽約代表:______
簽約日期:______簽約日期:______
關于承攬合同范文 篇14
定作人:______________簽訂地點:___________
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術標準、質量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限:________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的'期限及條件:________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)_________________________________________
第十五條定作人違約責任:_______________________
承攬人違約責任:_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人___________________
定作人(章):___________________住所:___________________
營業執照號碼: ___________________ 身份證號:___________________
法定代表人:___________________委托代理人:___________________
電話:___________________ 傳真:___________________
開戶銀行:___________________賬號:___________________
稅號:__________________ 郵政編碼:___________________
承攬人___________________
承攬人(章):___________________ 住所:___________________
營業執照號碼: ___________________ 身份證號:___________________
法定代表人:___________________委托代理人:___________________
電話:___________________ 傳真:___________________
開戶銀行:___________________賬號:___________________
稅號:___________________ 郵政編碼:___________________
關于承攬合同范文 篇15
立合約人(以下簡稱甲方):__________________
印刷廠 (以下簡稱乙方):__________________
甲方“____________”一書,經標價結果,交由乙方承印,雙方達成承印協議如下:
一、數量:_________本,每本_________頁。
二、規格:_________開本,用_________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
三、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于__________________ 。
六、交貨地點
乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。
七、付款方式:合同簽訂后,甲方應先向乙方預付合同總價款的百分之_________ ,核人民幣_________元整,剩余價款待乙方交齊承印書籍,并經甲方驗收后一次性付清。
八、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數增減,其總價應按實際頁數核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分_________為限。
九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的,每逾一日,罰總價千分之_________。
十、保證:乙方須覓資本額在_________萬元以上的.同業兩家為保證人,如乙方不能按合同要求履行義務的,保證人應代為履行,并承擔甲方因乙方不能履約所受損失,兩保證人應負連帶保證責任。
十一、合同有效期限:本合約訂立后,經對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十二、附則:本合同正本兩份,雙方各執一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
?
甲方:_____________________
地點:_____________________
負責人:(簽名蓋章)_______
保證人:(簽名蓋章)_______
地點:_____________________
乙方:_____________________
印刷廠_____________________
負責人:(簽名蓋章)_______
保證人:(簽名蓋章)_______
地點:_____________________
關于承攬合同范文 篇16
甲方:(發包方)
乙方:(承包方)
附:身份證復印件電話號碼
本著互相信任的原則,就甲方的工程達成以下協議。
第一條工程概況
裝修施工地點:
2、工期:年 月 日至 年 月 日
本項工程預計費用 元人民幣。
第二條材料供應的約定
甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規定的裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定
乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。
2、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內組織驗收,并辦理驗收手續。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定:
嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現場。
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的%,水電完工后支付%,整體竣工驗收合格后支付%
2、乙方承包內容:(可以選擇)
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)水電施工的穿墻、打孔、切割
4)開關面板安裝
5)小五金、馬桶、的'安裝
6、)后期燈具的安裝
工程結算方式:
按實結算:總價結算:元/平米(套內面積)
第六條違約責任:
甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益,向人民法院訴訟,所花費的律師費、誤工費、交通費,都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除:
合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
第九條。其它約定:
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
2、保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48、小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條附則
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地:龍馬潭區王氏大酒店
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
年 月 日
關于承攬合同范文 篇17
甲方:
乙方:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及有關規定經友好協商,就戶外廣告制作事宜達成一致,簽訂本合同,共同遵守。
一、加工承攬項目名稱:
二、工程地點:
三、工程內容:
屋頂廣告牌為______________,板面尺寸為長_______米,高_______米,門臉牌匾為______________板面,鐵字加霓虹燈,板面尺寸為長_______米,高_______米。
3.1工程造價
(1)屋頂鋼結構部分制作施工費:¥_______元(人民幣大寫:_______萬元整)
(2)門臉牌匾霓虹燈及大字制作施工費為:¥_______元(人民幣大寫:_______元整)
3.2施工日期:
屋頂鋼結構部分制作及安裝時間為門臉霓虹燈大字部分制作及安裝時間為
3.3乙方保證工程質量,霓虹燈保修一年。
四、付款方式
合同簽訂一周內付_______%即¥_______元(人民幣大寫:_______元整);工程竣工驗收合格后另付_______%即¥_______元(人民幣大寫:_______元整);保修期滿后付_______%即¥_______元(大寫:_______元整)。
五、質量與驗收
5.1乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工,接受甲方監督,質量驗收必須達到合格。
5.2工程具備竣工驗收條件,雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。
六、乙方責任
6.1乙方應按照甲方的質量要求及時準確的完成承攬工作。
6.2按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。嚴格執行我市關于施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建筑物無污染,現場無建筑垃圾。
6.3乙方保證工程質量,霓虹燈保修以竣工驗收合格之日起計算,保修一年。
6.4在霓虹燈正常使用情況下,出現任何質量問題,乙方接到甲方通知時,24小時內維修,48小時內及時修復。
6.5在承攬制作期間,乙方有義務接受甲方的監督和檢查。
七、違約責任
7.1乙方在施工中,涉及用火、用電、電焊、高空等高度危險作業時,應采取嚴密的安全保護措施。若出現任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身傷害或經濟財產損失,均由乙方單獨承擔責任,與甲方無關。
7.2制作、設置過程、管理修繕、拆除過程中及發布期間,如因廣告牌倒塌、脫落或其他原因而導致甲方、乙方或第三方的人身傷亡或財產損失的,不論乙方能否預知、是否盡到安全管理責任,乙方都負有單獨處理、解決并承擔全部損失賠償的責任,與甲方無關。
7.3甲乙雙方有任一方違反合同行為的,應按合同總金額的_______%向對方支付違約金,如違約金不足彌補守約方損失的,違約方應賠償對方的全部實際損失。
八、其他有關事項
8.1合同簽署地:_______
8.2如因不可抗力(包括自然災害)、規劃、拆遷因素影響,須提前終止合同。雙方按實際發生時間結算,多退少補。
8.3未盡事宜,雙方友好協商或簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
8.4因解釋、執行本合同所發生的爭議,雙方應首先友好協商解決;協商解決不成時,雙方一致同意向合同簽署地有管轄權的人民法院提起訴訟解決。
8.5合同雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。
甲方:_______乙方:_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
關于承攬合同范文 篇18
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據);
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條加工費結算辦法與時間;
第七條乙方應于________年____月____日前向甲方交付定金____________元;乙方應________年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
第八條甲方的違約責任:
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳號:_________________帳號:_____________________
簽訂日期:________年____月____日
關于承攬合同范文 篇19
甲方(發包方):
乙方(承包方):
依照《_____》以及相關法律法規,遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下:
第一條:施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限:_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備:序號_____、機械名稱、規格_____、型號、數量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次臺班完工后,由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據,
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據,簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的'書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無_____常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態擴大,保護現場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;
2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;
3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障,安全裝置失效所發生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排,包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續作業,甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
二、乙方的權利和義務
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20_________元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無_____常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式
本合同發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
關于承攬合同范文 篇20
發包人(以下簡稱甲方):
法定代表人:
承包人(以下簡稱乙方):
代表人:
為了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業經濟效益,增加項目經理及項目相關人員的收入,經甲方研究決定,對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評,確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則,達成如下協議:
一、承包的方式:
風險抵押、個人承包
乙方同意向甲方交納風險抵押金______萬元,對工程項目的管理負責,以風險抵押的方式承包。
二、承包的期限:
自______年______月______日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。
三、承包工程項目概況:
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、建設單位:
4、設計單位:
5、承包范圍:招標文件中規定的內容(含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。)
6、建筑面積:______平方米
7、施工工期:總日歷工期:______天,以開、竣工報告為準,業主工期若延期,工期順延;工期與業主合同有關規定不一致的,按業主合同和有關通知執行;超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場,則視為違約。
8、分段任務:______年______月______日前完成基礎
______年______月______日前完成主體結構封頂
______年______月______日前完成裝修
______年______月______日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎上順延。
四、承包的指標
1、成本指標:本工程承包價款確定為______萬元。承包范圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地稅務部門規定應當繳納的各種稅、費。
2、質量指標:一次驗收合格率______%。
3、安全指標:無重傷、死亡事故發生。
4、進度指標:滿足總承包合同的要求,
5、其他約定:
五、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
(1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、
地方社會環境資源的聯系銜接;開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。
(2)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
(3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報;
(4)負責組織項目管理期間和終結時的考核審計;兌現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;
(5)協助乙方選聘項目管理人員,組建項目經理部,配置其他生產要素;
2、甲方的權限
(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調;不定期對工程進度、質量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等.進行監督、檢查。
(2)除建設單位指定外,有權將項目的工程分包給專業公司;
(3)乙方違法、不執行國家標準不按規范進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下,甲方有權進行糾正,責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
(4)審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。
六、乙方的'職責和權限
1、乙方的職責
(1)代表企業實施項目管理,遵守國家法律法規,執行強制性標準,執行企業相關管理制度,積極維護企業合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收,實施全過程、全面管理;
(2)根據國家規范組織編制項目管理實施計劃;
(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理;
(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;
(5)在企業授權范圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯系和協調,負責勞務分包、協作單位的管理;
(6)解決施工現場和項目經理部出現的’問題,發現和處理突發事件;
(7)負責竣工驗收和竣工結算,提供和準備相關技術經濟資料;
(8)協助企業進行項目的檢查、鑒定和評優、評獎申報;
(9)負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設;
(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督,認真落實整改意見,提高管理水平;接受本企業的檢查監督和考核審計;
(11)處理項目經理部善后工作和工程質量保修服務,完成清收工程款等債權債務的清理和移交;
(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;
(13)按公司規定及時足額交納職工的各種保險等費用;職工發生工傷事故,保險費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔;如果乙方沒有交納保險費的,職工發生工傷事故,由乙方全額承擔。
(14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;
(15)因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生仲裁或訴訟,甲方對外承擔費用后,甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。
2、乙方的權限
(1)代表甲方實施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規,執行強制性標準、規范和甲方相關管理制度;
(2)根據甲方的授權,組建項目經理部,項目經理部全面工作;.甲方項目部印章只能用于與本工程有關的材料采購合同的簽訂、工程文件收發、函件制作活動中,不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動,不得用于變更業主合同規定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約,并承擔由此造成的一切責任和經濟損失。
(3)確定項目經理部組織架構,班子成員報甲方審查批準后,報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視為乙方違約;
(4)有權選擇聘用管理人員和生產工人,乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格,并復印其身份證件、證書存檔備查;否則,視為乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,并組織考核獎懲;
(5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍,但必須報發包方備案;乙方無權轉包或分包本合同工程,否則甲方有權終止本合同,甲方有權要求乙方承擔承包總價______%的違約金。
發包人:
承包人:
關于承攬合同范文 篇21
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據《_____》、《建筑法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度
第一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍_________肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
________年____月____日
關于承攬合同范文 篇22
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
住址:
住址:
身份證號碼:
身份證號碼:
甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經平等協商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻,內外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設,連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設,到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內,甲方發現質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米 人民幣元。
2、付款時間:第一次付款在施工開始后工程過半支付,第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15天內給付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的.,乙方應承擔違約金元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金;
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時,雙方應友好協商。
2、如協商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協議
甲方簽字: 乙方簽字:
20xx年X月X日 20xx年X月X日
關于承攬合同范文 篇23
甲方(委托方):__________
身份證號:__________
聯系電話:__________
乙方(承攬方):__________
身份證號:__________
聯系電話:__________
依照《中華人民共和國民法典》以及相關規定,就乙方承攬甲方房屋土建建筑主體事宜,甲、乙雙方經平等自愿協商,簽訂本協議:
一、承攬事項
1.乙方按甲方要求提供服務,甲方向乙方支付報酬。
2.乙方服務內容:________________________________________________________________________。
3.乙方應自主完成相關服務,不得轉委托他人。乙方由于不可抗力的因素不得不轉委托第三人的,必須經得甲方同意。否則,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔賠償責任。
二、 原材料提供方及辦法
1、由甲方于_____年_____月______日之前提供原材料。乙方自收到甲方提供的原材料之日起_______日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料后_______日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對施工工具不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,并要求乙方承擔相應的賠償責任。
2、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
三、施工要求
1.乙方應嚴格按規范要求建造甲方委托建造的房屋土建建筑主體。
2.工程工期為:__________自_______年______月_______日起至______年 _______月 ________日止,按日歷工期計算。因特大暴雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
3.乙方應按照房屋建造標準保證施工質量。房屋土建建筑主體部分建造完工后,由乙方進行驗收。
4.質保期:__________驗收后_______個月。質保期內如工程出現質量問題,乙方應當重新建造土建建筑主體部分,重新建造所需的材料等相關事宜全部由乙方自行承擔。
二、價格與支付
1.總包干價為:__________人民幣(大寫)_________(¥_________元)。
本條約定之費用已包括全部成本費用及報酬,除此之外,甲方無需再向乙方支付其它任何費用。
2.乙方施工完畢后,由甲方驗收通過后按合同約定付清。
三、付款方式
1.合同價款的支付時間與條件如下:__________
首筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于本合同簽訂后的__________個工作日內支付;
第二筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于 甲方驗收通過后的______個工作日內支付。
質保金:__________¥________元(合同總金額的_______________%),于 質保期滿后的__________個工作日內支付。
2.乙方指定收款賬號:__________________________________。
開戶行:_______________________________。
戶名:_________________________________ 。
3.發票:__________甲方不要求開具發票;如需要開具發票,則甲方應另行承擔乙方支出的稅費成本。
四、知識產權與保密
乙方履行本協議而產生的任何形態的作品(包括但不限于文字作品、圖畫作品、音像資料、課件等),其全部知識產權均歸甲方所有,包括但不限于著作權、專利權、商標權及商業秘密方面的權利。
五、確認與聲明
1.乙方應自行安排工作時間,無需到甲方處坐班,乙方自擔風險,自負盈虧,自行以符合安全規范和技術規范的方式履行合同。
2、乙方履行合同所涉及到的人工、設備、運輸等費用均由乙方自行承擔。
3.乙方及乙方雇傭的工人在提供承攬服務過程中受到人身損害或財產損失的,由乙方自行負責,甲方對此不承擔任何責任。
4.甲方與乙方之間不建立勞動關系、雇傭關系、勞務派遣關系或類似關系,不對乙方進行管理,不對乙方承擔勞動法上的義務,不適用《勞動法》、《勞動合同法》等勞動法規。
如因服務需要乙方需配帶甲方標志、辦理員工卡或辦理與甲方員工類似的手續,亦不代表雙方建立勞動關系。
5、乙方確認,如乙方有所在單位,則已經獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過程中,不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業秘密、知識產權及其它合法權利。
六、違約責任
1.違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金 _______% ;
2.乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的 _____%向甲方支付違約金,延誤超過 天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同聯系方式
為更好的履行本合同,雙方提供如下聯系方式:__________
甲方聯系方式
郵寄地址:________________________________。
聯系人:___________________________________。
電話:____________________________________ 。
電子郵箱:___________________________________。
乙方聯系方式
郵寄地址:________________________________ 。
聯系人:___________________________________。
電話:____________________________________ 。
電子郵箱:____________________________________ 。
雙方通過上述聯系方式之任何一種(包括電子郵箱),就本合同有關事項向對方發送相關通知等,均視為有效送達與告知對方,無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達地址同時作為有效司法送達地址。
一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起三日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
八、爭議解決
1.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第 __________種方式解決:__________
提交位于________________(地點)的_________________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
依法向________________________所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、附則
1.本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
2.本合同自雙方簽署之日起生效。
簽署時間:_____________年 ________月 ________日
甲方(蓋章):__________
乙方(簽字):__________
關于承攬合同范文 篇24
甲方(托運人):________________
地址:________________
乙方(承運人):________________
地址:________________
為確保甲方的_______貨物能安全、快捷、準確地通過鐵路運輸發至目的地。甲、乙雙方本著真誠合作、互惠互利的精神,經友好協商,甲方同意將鐵路運輸業務委托乙方辦理,并簽訂本合同。
一、甲方的責任及義務
1.甲方負責以互聯網(電話或傳真)的方式將鐵路運輸計劃通知乙方,包括:貨物品種、數量、體積、重量、提貨時間、到貨時間要求以及收貨人、地址、電話等相關資料;
2.甲方負責發貨地點、交貨地點的裝卸;
3.甲方提供貨物運輸途中需要的相關證明文件,如《貨物送貨單》、《貨物調撥單》等;
4.甲方委派專人負責相關業務協調,便于與乙方聯系、溝通,解決日常往來業務問題。
二、乙方的責任及義務
1.乙方必須按甲方的指令要求到指定的發貨倉庫提貨,并及時將貨物送到指定的收貨地址及收貨單位;
2.乙方須滿足甲方提出的要車計劃,并按甲方的時間要求準時把貨物送抵目的地;
3.乙方將貨物送達目的地后,必須將《產品送貨單》交收貨方進行簽收;
4.如因政策性原因導致鐵路出現停裝、限裝等情況,乙方必須及時通知甲方并提供鐵路部門的證明材料;
5.甲方的貨物在發貨倉庫交付給乙方驗貨、簽收后,貨物的安全風險責任由乙方負責,直至終點交付貨物為止;
6.乙方須書面委托1至兩名業務代表負責甲方業務的協調,保證日常的聯系、溝通,出現問題及時解決。
三、具體操作方式
1.甲方在貨物發運前以互聯網(電話或傳真)的方式或其他適當的方式將鐵路運輸計劃通知乙方;
2.乙方收到指令后根據指令要求安排車輛到甲方指定的倉庫提貨、中轉,并安排和辦理車皮發貨等一切相關手續;
3.乙方持《產品送貨單》到甲方指定的收貨地點辦理貨物簽收手續;
4.乙方整理簽收后的《產品送貨單》到甲方辦理運費結算手續。
四、鐵路貨運事故的處理及保險
1.甲方貨物的運輸保險由乙方負責,保險索賠具體事宜由乙方負責;運輸途中一切貨損由乙方承擔并按照甲方出廠價進行賠償;
2.鐵路運輸保價費用由乙方自行承擔;
3.在運費結算時乙方必須對運輸途中造成的短少、貨損等一切在途損失按照甲方出廠價進行賠償;
4.對于重大事故(如整車丟失、損壞等)造成的損失,乙方必須在定損后_______周內以現金的方式賠付。
五、運輸費用的結算
1.乙方憑收貨方簽收的《產品送貨單》,按合同的鐵路運輸價格表向甲方申報結算運費;
2.乙方按甲方核實后的費用開具正式發票送交甲方,甲方根據發票及驗貨記錄原件及時向乙方支付運費;
3.甲方用支票形式向乙方承付費用。
六、違約保證金的收取及違約責任
1.在合同簽訂后的_______天內,乙方必須向甲方支付________元保證金;
2.在合同有效期內,如乙方單方面提出終止合同時,甲方將不予返還保證金;
3.雙方將《運輸管理考核辦法》作為本協議附件。
七、合同期限
1.本合同自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日;
2.本合同一式_______份,甲、乙雙方各執_______份;
3.如合同有未盡事宜,經雙方協商解決,協商不成,由_____________鐵路運輸法院裁決。
甲方:________________乙方:________________
授權代表:________________授權代表:________________
日期:________________日期:________________
關于承攬合同范文 篇25
立合約人(以下簡稱甲方),印刷廠(以下簡稱乙方),甲方一書,經標價結果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數量:本,每本頁。
二、價款:每本人民幣X元,全部價款合計人民幣X元整。
三、規格:二十四開本,用磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于X年X月X日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之,即人民幣X元整,其余價款須待制成品交清,經驗收無誤,甲方一次付清余款百分之,即人民幣X元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款X元整,如因頁數增減,其總價應按實際頁數核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的'金額,以不超過百分之為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之。
九、保證:乙方須覓資本額在X元以上的同業兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業務,保證人應繼續完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權。
十、有效期限:本合約訂立后,經對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執一份(印花自貼),副本份,交甲方備用。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
負責人(簽字):負責人(簽字):
X年XX月XX日X年XX月XX日
關于承攬合同范文 篇26
甲方:__________(以下簡稱甲方)
乙方:__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經協商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《_____》及有關法律、法規之規定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、甲方將(地點)涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價:
3、仿瓷:元每平方米(含材料及人工)。
4、乳膠漆:元每平方米(含基層膩子及人工)。
5、墻紙粘貼:元每平方米。
6、清水漆:元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。
7、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
8、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的__%,剩余__%__為工程質保金,質保期為__個月。
三、甲方責任:
1、辦理好工程開工的手續,提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方負責工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內運輸道路,拆除現場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作,對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任:
1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的監督與技術指導,根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉包,乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系,乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定,做到文明施工、安全施工。
四、質量要求:
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改,給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準,按國家現行驗收標準執行,工程驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中,如出現工程質量問題,乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修,超過____日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查:
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建筑施工有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定,對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任:
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金%__;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金,延誤超過____天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除:
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經雙方協商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發生不可抗力因素,導致本合同無法繼續履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議,雙方應協商調解,協商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經雙方協商一致,可簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙雙方各執____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__________乙方(手印):__________
地址:________________地址:________________
法定代表人:_________身份證號:_________
