加工承攬合同范本
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完
成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此
而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作
方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當
承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，
承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作
方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定
作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方
償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或
原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采
取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方
由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；
協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起
訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行
期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作
出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交__
_____（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂