裝修承攬合同如何避免風險？（精選3篇）
裝修承攬合同如何避免風險？ 篇1
房屋裝修承攬合同
甲方：？公司
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下協(xié)議：
一、 承攬方式： ，乙方承攬甲方 住房 （具體工種）。
二、 施工地點：
三、 住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：
四、 付款方式：按照 元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。
五、 質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。
六、 施工質(zhì)量：乙方應確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。
七、 施工期限：自合同簽訂之日起至 年 月 日止。
八、 甲方的權(quán)利義務(wù)
（一）甲方的權(quán)利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進行維修。
（二）甲方的義務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、 乙方的權(quán)利義務(wù)
（一）乙方的權(quán)利
1、在驗收合格后，要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
（二）乙方的義務(wù)
1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生，由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。
6、乙方在進場時領(lǐng)取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應如實賠償。
8、房屋驗收后，若在 之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應無條件立即維修。
十、違約責任
由于施工質(zhì)量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
裝修承攬合同如何避免風險？ 篇2
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(復印件附后)
本合同簽約代表人： 電 話
裝修承攬合同如何避免風險？ 篇3
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方， ____年____月____日甲自愿將位于 _________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。
A.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
B.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______，從 ____年____月____日到____年____月____日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
____年____月____日