設備定做承攬合同（通用3篇）
設備定做承攬合同 篇1
甲方：
乙方：
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金
金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1.產品的質量、包裝、加工方法：______________________________________________
2.原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________________________
3.履行的期限、地點和方式：__________________________________________________
4.驗收標準和方法：__________________________________________________________
5.結算方式：________________________________________________________________
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
設備定做承攬合同 篇2
甲方(供應商):
乙方(購買商):
甲乙雙方經友好協商，就乙方向甲方購買“手機美容保護貼系統”設備事宜，雙方達成協議如下:
購銷方式：
一、甲方提供生產用具、器材、產品及技術服務予乙方，乙方購買甲方的設備后，在沒有得到甲方的允許下，嚴禁回銷往香港、澳門及國內市場。
二、首次訂購產品 ( 另見附表：包膜材料及工具表 )
加盟費為人民幣30,000元，由雙方確認共同簽訂合約當日，乙方先付50%(即人民幣 5,000.00元整)作付運訂金，有關包膜材料及工具甲方須於十五個工作天內交付乙方，經雙方確認系統運作正常后，乙方需即時清付總額餘數(人民幣 5,000元整)，收款后甲方發回電子收據。
日后如需技術支援及圖庫更新，則每月收取費用為人民幣300元整(簽約日起首兩個月免費技術支援及圖庫更新，由第三個月起七日內繳付費用予甲方提供之銀行賬戶)。而技術支援費必須以六個月為單位，一次性繳付合共人民幣 ,800元予甲方，期滿后乙方可考慮繼續或不接受甲方之技術支援及圖庫更新。
三、 雙方權利和義務
1. 授予經營權──甲方只允許乙方進行單店經營(如需授權專利連鎖加盟，於后頁備註附加條款共商簽訂)，乙方自主經營，甲方不加干涉及參與。
2. 培訓──由乙方交付訂金日起，甲方給與乙方人員培訓為期 4個工作天(包括組裝器材、使用、一般維修、軟件使用、技術培訓等)，住宿及膳食費用由乙方自行承擔，如需甲方支持，甲方將視情況代為安排(以合同最終確定為準)。培訓內容見附表(手機美容及招客技術培訓課程)。
3. 技術支持和設備維護
甲方所提供的合同設備，至有效合同期內，硬件部份由生產廠商提供特約維修(打印機除外) ，軟件部份包括手機外形及圖庫更新，於繳付費用后當月更新，乙方提出維護(更換)申請，并將需要維修(更換)的設備或零件寄經甲方，甲方收到后三個工作日寄出維護(更換)之設備予乙方，硬件維修期為一年(非人為損壞)超出日可代為向廠方報價維修。
4. 作業工具和耗材
乙方可自行添置作業工具和耗材，唯手機的保護膜必須向甲方購買，否則因不當使用耗材而引致打印機損壞，甲方恕不負責維修。
5. 保密協議
為維護甲乙雙方及加盟商戶之利益，乙方及其人員除了正常從事商業經營之需要外，不可將甲方任何部份內容透露給他人、其它公司或團體，乙方須承認這個經營系統的任何部份的機密性屬於甲方的專利。
6. 付運方式
甲方會在付運前，乙方在場的情況下檢查所有器材工具齊備無誤，才交予乙方，乙方須自行負責所有工具器材的搬運和安全，及器材的組裝。
7. 額外技術支援
因涉及支援內容可能很廣泛，須另議。
7. 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
年月日
設備定做承攬合同 篇3
甲方：
乙方：
法定代表人：
地址：
聯系方式：
依據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，遵循平等、自愿、誠實信用的原則，雙方就本合同中的權利、義務和經濟責任協商一致，達成如下協議：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包方式：乙方包工包料
4承包范圍：設備界定范圍
5、工程造價：人民幣
6、合同總造價不含稅金。
二、施工準備：
1、乙方組織施工管理人員，材料，施工設備進場，并服從甲方的安排。
2、編制施工方案及施工進度計劃。
3、設備到現場后由甲乙雙方負責就位并管理，避免損壞。
4、甲方應于設備到達現場前做好設備安裝的準備工作(A、機組臺;B、地溝及開孔;C、一次配電;D、機組防雨棚等)
三、施工內容：
1、負責設備安裝及匹配。
2、設備.制冷機組等全部設備(見附表)
四、工期要求：
根據甲方的要求，乙方同意于 年 月 日前完成此項工程，若由于甲方原因造成工期延誤，則工期相應順延。
五、合同價款及付款方式：
合同總價款 元整(¥ 元)。 付款方式
1、甲方用 開發項目中高層住宅或門點抵頂乙方全部工程款。抵頂的商品房價格執行甲方統一售價。按實際建筑面積計算(以測繪部門實際測繪面積為準)，最終結算差額部分長退短補。抵頂給乙方的商品房甲、乙雙方各自承擔國家規定的稅、費。
2、抵頂乙方工程款的商品房由甲方統一劃撥，達到商品房預銷售條件時，甲方按乙方實際完成工程量給乙方辦理商品房相關手續。如乙方停工或中途不再履行合同義務，視為乙方違約。乙方違約后，甲方有權收回抵頂給乙方的商品房，同時甲方開給乙方的商品房相關手續全部作廢，如乙方將商品房出售給第三人或辦理抵押等情況出現，房產糾紛和相關經濟責任由乙方自行處理，甲方不負任何責任。
六、交提貨時間及地點：
在收到甲方預付款后20日內將設備運送到甲方的經營場所，運費由乙方負責。
七、違約責任
(一)乙方責任
1、冷柜質量、規格、技術要求不符合本合同規定時，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤完工時間，每逾期一日，乙方應按合同總價款的 __向甲方償付逾期交貨的違約金，并賠償由此給甲方造成的一切損失。
2.冷柜不符合合同規定或者因冷柜不合格造成貨物損壞的，一切損失由乙方負責。
(二)甲方責任
甲方如未按規定日期向乙方付款，每逾期一天，應按逾期付款部分 付給乙方逾期違約金。
八、施工安全：
施工期間，乙方應按照施工規范進行操作，須安全施工，確保施工質量，確定責任后，由施工造成意外事故由乙方自行負責。
九、工程驗收及保修：
1、工程在施工過程中由甲方專人監工、負責核實項目并負責簽署驗收單，乙方對整機保修 年。
2、乙方應在貨到甲方施工現場及時通知甲方驗收，甲方的驗收僅為數量和表面質量驗收，不作為乙方所供材料實質性質量合格的依據。
3、最終結算時甲方扣留乙方總貨款的5%作為質保金，乙方對所供貨保修期為 年，自產品驗收合格并正式投入使用之日起算。保修期滿后，雙方做一次回訪，如無質量問題，保修金退回(保修金不計息)。
4、凡因質量、技術缺陷由乙方負責無償保修并承擔甲方一切損失的賠償責任,保修條件、范圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。
5、質保期內,如出現質量、技術問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格, 質保期從再次驗收合格后次日起重新計算一年保修期。
6、乙方負責對機組進行全程跟蹤服務，并保證每季度對機組進行一次全面維護。
7、設備發生故障乙方在接到甲方報修電話3-5小時內到甲方經營場所進行維修。
8、質保期內,發生質量問題,乙方不能在限定期限內維修， 甲方有權代為維修處理，由此發生的費用并另加100%的管理費，均由乙方承擔，該費用由甲方直接從乙方質保金中扣除。
九、關于合同的變更與解除：
1、本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方提出變更，需經另一方的書面認可。
2、本合同簽訂后，雙方應誠信履行，不得隨意解除。如經協商一致解除本合同，則雙方應簽訂書面解除協議。但在下列情況下，一方享有解除權：
(1)乙方完工遲延達 日以上，甲方有權解除合同。
(2)乙方所供冷柜質量、規格無法達到甲方要求質量規格標準。
(3)甲方不按照合同約定支付合同價款。
十、合同爭議解決方式：
凡因因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成的，均應提交烏海仲裁委員會巴彥淖爾市辦事處仲裁。
十一、其他約定：
1、本合同如有未盡事宜，雙方協商解決并簽定補充協議作為本合同的附件，補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同的，應以書面形式及時通知對方不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。
3、本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執壹份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日