綜架承攬合同（精選5篇）
綜架承攬合同 篇1
委托方： (甲方)
承攬方： (乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：
項目、產品名稱、規格、數量、單價、總價、交貨日期。
合計 (大寫) 元
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：通過銀行托收。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方： 乙方：
法定代表人：(蓋章) 法定代表人：(蓋章)
地址： 地址：
銀行帳號： 銀行帳號：
年 月 日
綜架承攬合同 篇2
委托方：____________ 紡織器材廠(甲方)
承攬方：____________ 電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：____________
2.質量標準：____________乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：____________加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：____________由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：____________完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：____________通過銀行托收。
7.違約責任：____________甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________ 紡織器材廠 乙方：____________ 電鍍廠
法定代表人：____________ (蓋X) 法定代表人：____________ (蓋X)
地址：____________ 地址：____________
銀行帳號：____________ 銀行帳號：____________
______年______月______日
綜架承攬合同 篇3
委托方： (甲方)
承攬方：(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：通過銀行托收。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
銀行帳號： 銀行帳號：
年 月 日
綜架承攬合同 篇4
委托方： 紡織器材廠(甲方)
承攬方： 電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：通過銀行托收。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方： 乙方：
法定代表人：法定代表人：
地址： 地址：
銀行帳號： 銀行帳號：
年 月 日
綜架承攬合同 篇5
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。
一、加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：
項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期
一季度二季度
鍍鋅綜架1600mm以上只
淬火綜條支
合計(大寫)
二、質量標準
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
三、原料供應
加工用鋅塊由甲方供應。
四、交貨方式
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
五、質量驗收方法
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
六、結算方式
通過銀行托收。
七、違約責任
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
八、管轄法院
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，應向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、其他
1.本合同一式二份，合同各方各執一份。各份合同文本具有同等法律效力。
2.本合同經各方簽署后生效。
簽署時間： 年 月 日
甲方(蓋章)：
聯系人：
聯系方式：
地址：
乙方(蓋章)：
聯系人：
聯系方式：
地址：